Согласовано: Директор гку центр занятости населения Баргузинского района icon

Согласовано: Директор гку центр занятости населения Баргузинского района



Смотрите также:




СОГЛАСОВАНО:

Директор

ГКУ Центр занятости населения Баргузинского района


________________Л.П. Нечаева

___________ 2012 г.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Республиканского агентства по государственным закупкам


_______________Е.К. Олзоев

__________ 2012 г.

м.п.



Документация об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту помещения Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Баргузинского района"





Согласовано:

Главный бухгалтер ГКУ Центр занятости населения Баргузинского района


_______________Н.С. Щегловская



Разработал:

консультант отдела размещения государственного заказа Республиканского агентства по государственным закупкам


_______________ А.М. Лебедева


Согласовано:

консультант отдела формирования государственного заказа и организации публичных торгов Республиканского агентства по государственным закупкам


_______________ Д.Г. Поломошный

Согласовано:

консультант отдела формирования государственного заказа и организации публичных торгов Республиканского агентства по государственным закупкам


_______________ И.А. Шешурева























Раздел





^ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ





1

Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции (далее по тексту - Закон).

Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью.




2


Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта




3

^ Требования к содержанию и составу заявки

на участие в открытом аукционе в электронной форме

Инструкция по ее заполнению


Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований.

Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.


Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:


Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:


1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;


^ Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:


1) - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика;


2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.

Оператором электронной площадки при поступлении заявки в течение одного часа осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и присвоение порядкового номера.

Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота);

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) истечение срока аккредитации (за три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа).

Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной Оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях возврата с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которые были нарушены.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.




4

^ Наименование Заказчика: ГКУ Центр занятости населения Баргузинского района

(далее по тексту Заказчик):

Место нахождения, почтовый адрес: 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 22а

Контактные лица: Щегловская Наталья Семеновна

Контактный телефон: 8 (30131) 42-964

Факс: 8 (30131) 41-820

E-mail: cznbrg01@depaz.burnet.ru

Наименование Уполномоченного органа:

Республиканское агентство по государственным закупкам (далее по тексту Уполномоченный орган)

Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30

Контактное лицо: Лебедева Анна Михайловна

Телефон: 8 (3012) 212444

Факс: 8 (3012) 21-78-15.

E-mail: anna@burzakup.ru




5

^ Предмет государственного контракта: Выполнение работ по текущему ремонту помещения Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Баргузинского района"




6

^ Объем выполнения работ: согласно Техническому заданию (Приложение №1 к проекту контракта), Сметной документации (Приложение №2 к проекту контракта).




7

Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика

^ Требования к качеству работ: Работы должны быть выполнены согласно строительным нормам и правилам, прочим нормативным документам, регламентирующим производство строительных работ, согласно условиям контракта без недостатков и дефектов согласно Техническому заданию (Приложение №1 к проекту контракта), Сметной документации (Приложение №2 к проекту контракта) с использованием материалов соответствующим ГОСТам, ТУ. Контроль качества должен охватывать все виды выполняемых работ.

^ Требования к техническим характеристикам работ: Все выполняемые работы, их технические характеристики, предлагаемые Участниками размещения заказа, должны соответствовать требованиям документации об аукционе, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к проекту контракта), Сметной документации (Приложение №2 к проекту контракта) требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия, регламентирующих выполнение аналогичных работ.

^ Требования к безопасности работ: Работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности и порядка на строительной площадке. Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.

^ Требования к результатам работ: Соблюдение требований строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство работ




8

^ Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.


Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере 159 663 рублей.




9

^ Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

10 сентября 2012 г. в 09.00 часов местного времени




10

^ Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

11 сентября 2012 г.




11

^ Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

14 сентября 2012 г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки)





12

^ Источник финансирования заказа:

Республиканский бюджет




13

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом. Оплата осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

Участник размещения заказа производит расчет цены контракта с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по контракту.





14

^ Начальная (максимальная) цена контракта

3 192 660 рублей.




15

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является сметная документация (Приложение №2 к проекту контракта)




16

^ Сведения о валюте, используемой для формирования

цены контракта и расчетов с подрядчиком.

Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).





17

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта

Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.




18

^ Обеспечение исполнения контракта, размер, срок и порядок его предоставления


Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта возвращается в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока его предоставления.

Обеспечение исполнения контракта Заказчиком не возвращается в случае неисполнения подрядчиком обязательств по контракту.


^ Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии должна быть указана гарантируемая сумма заключаемого контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол комиссии как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

^ Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должен быть оформлен в соответствии с требованиями, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Залог денежных средств должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения контракта установлено в размере ^ 957 798 рублей.

Банковские реквизиты, в случае если Победителем будет выбрано обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

р/с 40201810700000000003

л/с 03022002280 БИК 048142001 ИНН 0301003439 КПП 030101001

В ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России

^ Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:

1. соблюдение срока выполнения работ

2. соблюдение условий выполнения работ





19

^ Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы

согласно проекту контракта (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме).




20

^ Место выполнения работ:

671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Ленина, 22а




21

^ Срок выполнения работ: со дня заключения государственного контракта по 30 ноября 2012 года.




22

^ Условия выполнения работ:

согласно проекта контракта (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме).




23

^ Форма, сроки, порядок оплаты:

В форме безналичного расчета. Согласно проекта контракта (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме).




24
^

Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Закона


- соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;







Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме


проект


^ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ


От имени субъекта Российской Федерации - государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баргузинского района», в лице директора Нечаевой Людмилы Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _______________________, в лице _____________________, действующе_ на основании _______, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом от_______ в целях обеспечения государственных нужд заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


^ 1. Предмет контракта


    1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по текущему ремонту помещения Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Баргузинского района"(далее – работы) с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего контракта, выполняются в соответствии с техническим заданием /приложение 1/, сметной документацией /приложение2/ (далее также «техническая документация»), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Все виды работ должны соответствовать технической документации, быть без недостатков и дефектов.

Работы выполняются из материалов участника размещения заказа – т. е. обязанность по обеспечению ремонта материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик. Материалы, детали и конструкции должны соответствовать соответствующим СНиП, ГОСТ, ТУ, иметь паспорта, сертификаты качества. В случае выявления недостатков в период выполнения работ устранение недостатков производится в кратчайшие сроки, в период эксплуатации - в гарантийный срок эксплуатации.

Качество, технические характеристики, безопасность, результат работ должны отвечать требованиям действующего законодательства. Качество выполненной работы должно соответствовать условиям государственного контракта, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документации и строительными нормами и правилами, а также за недостижение указанных в технической документации показателей.

Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ и несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

Подрядчик обеспечивает безопасные условия выполнения работ, осуществляет природоохранные и прочие обязательные в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятия.


^ 2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ____________() рублей, включая все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой фиксированной на весь период исполнения Контракта и не подлежит корректировке в результате инфляции.

КБК______________

2.3. Источник финансирования республиканский бюджет.


^ 3. Порядок и условия расчетов платежей

3.1. Оплата производится в форме безналичного расчета, без предоплаты.

Оплата производится в течение 20 календарных дней со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, оформленных по унифицированной форме № КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты (счета-фактуры, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты (счета-фактуры, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) предоставляются подрядчиком ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим периодом.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем контракте.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.


^ 4. Сроки начала и завершения работ по контракту

4.1. Срок (период) выполнения работ - со дня заключения настоящего контракта и по 30.11.2012 г.

4.2 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от полного исполнения принятых на себя обязательств.

^ 5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных работ, подписать Акт приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и передать один экземпляр Подрядчику.

5.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и в срок, указанный в разделе 3 настоящего Контракта.

5.3. Представители Заказчика имеют право осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода действия контракта, а также производить соответствующие записи в Журналах производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой сметной документации. При осуществлении контроля над ходом и качеством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


^ 6. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства

6.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему и сдать выполненные работы Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

6.2. Передать результат Работ Заказчику по Акту приема-передачи.

    1. Поставить необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество.

6.4. Обеспечить в ходе выполнения работ осуществление необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам выполняемых работ.

6.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполняемых работ.

6.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

6.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.8. Выполнить Работы в срок, указанный в п. 4.1. настоящего контракта.

6.9. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

6.10. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о выполняемых работах.

6.11. Пригласить Заказчика для приемки выполненных работ.

6.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.13. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.14. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида работ, и иные документы, подтверждающие качество работ, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.15. Осуществить уборку территории в месте выполнения работ.

6.16. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим периодом представлять Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты (счета-фактуры, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) .


^ 7. Сдача и приемка работ

7.1. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ, либо по истечении срока настоящего Контракта, с участием Подрядчика осмотреть и принять Работы и ее результат по Акту приема - сдачи.

7.2. В случае отсутствия замечаний к выполненным работам Подрядчика Заказчик в течение десяти рабочих дней, начиная со дня получения Акта, подписывает и передает его Подрядчику.

7.3. В случае мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки работы, Заказчик и Подрядчик в течение двух рабочих дней составляют двусторонний Протокол с указанием перечня недостатков, их объема и сроков их устранения. Если эти недостатки были допущены по вине самого Подрядчика, то устранение недостатков осуществляется за счет средств Подрядчика.

7.4. Моментом исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ по настоящему Контракту считается факт сдачи выполненных работ Заказчику, что подтверждается Актом приемки-сдачи выполненных работ (без претензий).


^ 8. Гарантии качества по работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, составляет: 60 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта приемки выполненных работ.

Объем гарантии – 100% всех выполненных работ.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

8.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением расходов за счет Подрядчика.


^ 9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. За каждый день просрочки исполнения обязательств начисляется неустойка (пени) в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Заказчик вправе удержать неустойку (пени) из общей цены контракта без обращения в суд.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1. настоящего государственного контракта, Подрядчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, указанного в настоящем муниципальном контракте. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Неустойка взыскивается в судебном порядке.

9.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения выявленных нарушений.

9.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.


^ 10. Материалы и оборудование

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.

Качество, технические характеристики, безопасность, результат работ должны отвечать требованиям действующего законодательства. Качество выполненной работы должно соответствовать условиям государственного контракта, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за недостижение указанных в технической документации показателей.

10.2. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

10.3. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить работу. При этом Заказчик взыщет все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика, либо вычтет эти суммы из предстоящих ему платежей.


^ 11. Распределение рисков

11.1. До передачи результата выполненных работ Заказчику риск случайной гибели, порчи или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

    1. Риск от случайной гибели, порчи или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.

    2. После подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ Заказчик принимает результат выполненных работ под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения или их повреждения.


^ 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

    1. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы зданию был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-хдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

12.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


^ 13. Порядок урегулирования споров

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

13.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее трех календарных дней с момента ее получения.

13.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Республики Бурятия.

13.4. Заказчик вправе обратиться в суд без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.


^ 14. Прочие условия

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу только в том случае, если они подписаны обеими сторонами, а также если они соответствуют требованиям действующего законодательства.

14.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При расторжении настоящего Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать Акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- со дня оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

Приложение:

- техническое задание/приложение 1/;

- сметная документация /приложение 2/.



«Заказчик»

«Подрядчик»

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баргузинского района»

671610, Республика Бурятия,Баргузинский район,

с. Баргузин ул.Ленина д.22 «а»

ИНН 0301003439

КПП 030101001

Л/с 03022002280

в отделе №1 Управления Федерального казначейства по Републике Бурятия

ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России

г. Улан-Удэ

БИК 048142604

Сч. 40201810700000000003

Директор

_______________________ / Л.П.Нечаева/

(подпись)









Приложение №1

к проекту контракта


^ Техническое задание





Перечень основных данных и требований

Содержание основных данных и требований

1

2

3



Заказчик

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баргузинского района»



Адрес, контактные телефоны

671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Ленина, д. 22 «а»



Способ проведения торгов

Открытый аукцион в электронной форме



Цель проведения аукциона

ремонт помещения Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Баргузинского района»



Предмет открытого аукциона

Выполнение работ по текущему ремонту помещения Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Баргузинского района"



Вид работ

ремонт



Местонахождение объекта строительства

671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Ленина, д. 22 «а»



Требования к выполнению работ

Соответствие технической документации (в т.ч. настоящему техническому заданию, сметной документации). Соблюдение требований строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство указанных в техническом задании работ. Обеспечение содержания и уборки объекта и прилегающей территории. Выполнение работ осуществляется в режиме работающей организации.



Требования к результатам работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами безопасности работ, прочими нормативными документами, регламентирующими производство ремонта, согласно условиям Контракта.



Требования по безопасности выполнения работ

Обеспечение подрядной организацией безопасных условий производства работ и порядка на строительной площадке.

Соблюдение норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.




Форма представления результатов работ

Акт приема-передачи выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты (счета-фактуры, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).






















Приложение №2

к проекту контракта


^ Сметная документация


Размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.


*В случае, если в документации об аукционе в электронной форме и ее приложениях содержатся указания на товарный знак, то допускается использование (применение) эквивалентного товара.

*В случае, если в документации об аукционе в электронной форме и ее приложениях содержатся указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то данные указания не учитывать.





Скачать 363.2 Kb.
Дата конвертации15.12.2012
Размер363.2 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы