О проведении запроса котировок icon

О проведении запроса котировок



Смотрите также:
Извещение 4/2013

о проведении запроса котировок


г. Киров

«06» февраля 2013 года


1. Заказчик – ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация», адрес: Россия, 610000, г. Киров, ул. Ленина д. 92, планирует разместить заказ способом запроса котировок на предоставление ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» услуг по изготовлению, транспортировке и установке кухонных гарнитуров.

Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать котировочные заявки.


С победителем размещения заказа, предложившим наименьшую цену контракта при условии соответствия заявки требованиям запроса котировок, будет заключён договор на изготовление и установку кухонных гарнитуров (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок).

От каждого участника размещения заказа может быть подана только одна котировочная заявка, которая в дальнейшем не может быть изменена.

Заказчик исходит из того, что подача котировочной заявки означает согласие с условиями договора, перечисленными в настоящем извещении.

2. Место подачи котировочных заявок: Россия, 610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 92, телефон для справок (8332) 37-59-90, доб. 127, ведущий юрисконсульт Тырышкина Наталья Сергеевна, факс (8332) 37-59-90, доб. 152, адрес электронной почты: fond@ipoteka.kirov.ru.

3. Источник финансирования – внебюджетный источник.

4. Котировочная заявка должна быть подана по установленной форме. Форма котировочной заявки – Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме.

В котировочной заявке должны быть указаны следующие сведения:
^

наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника размещения заказа;

идентификационный номер налогоплательщика;


  • согласие участника исполнить условия договора на изготовление и установку мебели, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

  • цена услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах;

5. Наименование, характеристики, количество оказываемых услуг приведены в техническом задании (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).

6. Место оказания услуг – Кировская область, г. Омутнинск, пер.Рыночный, д.5.

7. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора на изготовление и установку кухонной мебели (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок) до 04.03.2013 г.

8. Цены, предлагаемые в котировочной заявке, должны быть указаны в рублях.

9. Начальная (максимальная) цена контракта – 307000 (триста семь тысяч) рублей 00 копеек

Котировочные заявки, превышающие данную цену, рассматриваться не будут.

10. Срок подачи котировочных заявок.

Заявки подаются по адресу нахождения Заказчика: Россия, 610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 92, телефон для справок (8332) 37-59-90, доб.127, ведущий юрисконсульт Тырышкина Наталья Сергеевна с момента размещения настоящего извещения на сайте www.zakupki.gov.ru

до 10 часов 00 минут 12 февраля 2013 года (Московского времени).

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 13 февраля 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (Московского времени).

11. Срок подписания договора на изготовление и установку кухонной мебели не ранее 1 (Одного) дня со дня размещения протокола рассмотрения котировочных заявок и не позднее 3 (Трех) дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требования к участникам закупки:

- отсутствие сведений участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков;

- работа по производству мебели в Кировской области не менее 5 лет;
- собственное производство на территории Кировской области;

- экологичность;

- безопасность производства.


Другие существенные условия контракта:

  • оказание услуг в полном объеме и в установленные сроки, согласно технического задания (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).



Генеральный директор

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» Рылов С.В.

^

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок от «06» февраля 2013 года

На бланке организации

(наименование, адрес, телефон, банковские реквизиты, ИНН)


^

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА




Изучив извещение о проведении запроса котировок от «06» февраля 2013 года,


размещенное на сайте www.zakupki.gov.ru

предлагает изготовить, транспортировать и установить ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» кухонные гарнитуры в количестве 12 штук. Изготовление, доставка, подъем на этаж, установка по адресу Кировская область, г. Омутнинск, пер. Рыночный, д. 5.

Цена договора составит ______________ (___________________) рублей. Указанная цена учитывает все расходы.

Мы согласны, в случае признания нашей заявки победившей, заключить договор на изготовление, доставку, поднятие на этаж и установку кухонной мебели, в том числе согласны с тем, что:

- услуги будут оказаны в полном объеме и в установленные сроки, согласно технического задания (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок);

Нам известно, что в случае признания нашей заявки победившей мы должны подписать полученный от ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» проект Договора на изготовление и установку мебели не позднее 3 (трех) дней со дня размещения протокола рассмотрения котировочных заявок, при просрочке этой обязанности для нашей организации наступают следующие последствия: мы считаемся уклонившимися от заключения договора на изготовление, транспортировку и установку кухонной мебели, а ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» вправе обратиться в суд с иском к нам о принуждении заключить договор на изготовление и установку кухонной мебели и о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора на изготовление и установку мебели.

Контактное лицо:________________________________________________

Адрес__________________________________________________________

Телефон, факс___________________________________________________


Должность, подпись, полная расшифровка подписи, печать, дата.







^

Приложение №2
к извещению о проведении запроса

котировок от «06» февраля 2013 года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку кухонных гарнитуров

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация»

1. Общие сведения




Заказчик – ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация»

1.2

Источник финансирования – внебюджетный источник

2. Предмет технического задания

2.1

Предмет – Услуги по изготовлению и установке кухонных гарнитуров. Общее количество гарнитуров 12 штук. Установка в г. Омутнинск, пер. Рыночный дом 5. в срок до 04.03.2013года

Начальная (максимальная) цена контракта– 307 000 (Триста семь тысяч рублей 00 копеек)

2.2

Тип №1 количество 10 штук.

Шкаф навесной со стеклом 800*320*720 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад рамка МДФ, стекло «серебряный квадрат», ручки S 0560/96.

Шкаф навесной со стеклом 800*320*720 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад рамка МДФ, стекло «серебряный квадрат», ручки S 0560/96.

Шкаф навесной с сушкой 800*320*720 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный . Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный. Сушилка эмалированная белая, ручки S 0560/96.

Стол-тумба с двумя ящиками 800*600*850 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный, ручки S 0560/96. Столешница постформинг Сахара белая 26 мм. Ручки S 0560/96

Стол-тумба с двумя ящиками 800*600*850 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный, ручки S 0560/96. Столешница постформинг Сахара белая 26 мм. Ручки S 0560/96

Стол-тумба с мойкой 800*600*850 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный, ручки S 0560/96. Столешница постформинг Сахара белая 26 мм. Мойка овальная с крылом. Ручки S 0560/96

Стеновая панель 5 мм. по периметру кухонного гарнитура, в цвет столешницы.

Водоотбойник ( пластик в цвет столешницы) по периметру кухни

Заглушки водоотбойника

Планка торцевая ( возле плиты) СК 28-2-Х

Уплотнитель цоколя, по периметру цоколя.

^ Тип №2 количество 2 штуки

Шкаф навесной со стеклом 600*320*720 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад рамка МДФ, стекло «серебряный квадрат», ручки S 0560/96.

Шкаф навесной со стеклом 600*320*720 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад рамка МДФ, стекло «серебряный квадрат», ручки S 0560/96.

Шкаф навесной с сушкой 600*320*720 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный . Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный. Сушилка эмалированная белая, ручки S 0560/96.

Стол-тумба с одним ящиком 600*600*850 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный, ручки S 0560/96. Столешница постформинг Сахара белая 26 мм. Ручки S 0560/96

Стол-тумба с одним ящиком600*600*850 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный, ручки S 0560/96. Столешница постформинг Сахара белая 26 мм. Ручки S 0560/96

Стол-тумба с мойкой 600*600*850 Корпус ЛДСП, цвет Дуб молочный. Фасад ЛДСП, цвет Дуб молочный, ручки S 0560/96. Столешница постформинг Сахара белая 26 мм. Мойка круглая. Ручки S 0560/96

Стеновая панель 5 мм. по периметру кухонного гарнитура, в цвет столешницы.

Водоотбойник ( пластик в цвет столешницы) по периметру кухни

Заглушки водоотбойника

Планка торцевая ( возле плиты) СК 28-2-Х

Уплотнитель цоколя, по периметру цоколя.



Приложение №3
к извещению о проведении запроса
^

котировок от «06» февраля 2013 года




ДОГОВОР

на изготовление и установку кухонной мебели

г. Киров "____ " февраля 2013 г.


ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Рылова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить, доставить, поднять на этаж и установить кухонную мебель, поименованную в Приложении №2 к извещению о проведении запроса котировок от «06» февраля 2013 года, (именуемую в дальнейшем "изделия" или "результат работ"), в помещениях, расположенных по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, пер. Рыночный дом 5.

и осуществить иные действия, предусмотренные в качестве его обязанностей настоящим договором, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Факт приема результатов работ подтверждается актом выполненных работ, подписанным Сторонами.

1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.

1.5. Сроки выполнения работ:

начальный: с момента подписания настоящего Договора,

конечный: 04" марта 2013 г.

Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнительного соглашения.

1.6. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

1.7. Качество работ и их результата по настоящему договору должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий, применяемых к данному виду работ.

1.8. В отношении результата работ по настоящему договору устанавливается гарантийный срок 1 (один) год, который начинает течь с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


2.1. В рамках исполнения настоящего договора Заказчик имеет следующие права и обязанности:

2.1.1. Права Заказчика:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б) требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

в) изменять условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Приложении №2 к извещению о проведении запроса котировок от «06» февраля 2013 года, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещения Подрядчику понесенных им убытков в связи с исполнением настоящего договора.

2.1.2. Обязанности Заказчика:

а) предоставить помещение для проведения работ по установке мебели. Перечень конкретных действий, которые необходимо осуществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовывается между ним и Подрядчиком в устной форме;

б) в случае получения от Подрядчика предупреждения, указанного в подп. "г" п. 2.2.2 настоящего договора, предоставить Подрядчику соответствующие указания не позднее 5 (пяти) дней с момента получения предупреждения;

в) принять результат работ, выполненный Подрядчиком;

г) в случае обнаружения любых недостатков в результате работ сообщить об этом Подрядчику в течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения и согласовать с Подрядчиком порядок и сроки исправления недостатков;

д) оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором.

2.2. В рамках исполнения настоящего договора Подрядчик имеет следующие права и обязанности.

2.2.1. Права Подрядчика:

а) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

б) требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2. Обязанности Подрядчика:

а) приступить к изготовлению изделий с момента вступления настоящего Договора в силу и завершить изготовление, доставку и установку изделий не позднее 04 марта 2013 года.

б) по выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику письменно. Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно;

в) выполнить уборку строительного мусора в день окончания установки изделий;

г) предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами.

д) установить гарантийный срок эксплуатации мебели не менее одного года.


^ 3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.


3.1. Цена работ по настоящему договору включает цену изготовления, хранения, транспортировки и установки (монтажа) изделия и составляет ___________________ (_____________________) рублей.

3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по настоящему Договору в сумме ___________________ (_____________________) рублей в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего Договора.

Оставшаяся часть от стоимости работ выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5-ти дней с момента подписания акта выполненных работ.

3.3. В случае необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ по заданию Заказчика стоимость таких работ согласовывается Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору


^ 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ


4.1. По завершению работ, при условии выполнения Заказчиком п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.

4.2. Заказчик в течение 10-ти дней с момента получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ в приемке работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

4.3. Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении им недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику и потребовать указания недостатков в акте выполненных работ.


^ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА


5.1. В случае возникновения разногласий и споров при выполнении настоящего Договора стороны примут все разумные меры к их урегулированию путем переговоров. При не достижении согласия спорный вопрос подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере в размере 0,5 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае если работы выполнены некачественно и/или с отступлениями от Задания Заказчика, условий настоящего Договора, а также требований законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Подрядчиком срок;

- соразмерного уменьшения договорной цены;

- возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков.


^ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


6.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


^ 7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация»

Юридический адрес: 610000 г.Киров, ул. Ленина д.92

Почтовый адрес: 610000 г.Киров ул. Ленина,92

ИНН - 4345054639;

р/счет 40702810800020016390 в АКБ «Вятка-банк» г.Киров,

к/с 30101810300000000728, БИК – 043304728

Тел. 37-59-90, 37-59-91, 37-59-92, 37-59-93

факс 37-60-62


_____________________________ (С.В. Рылов)

м.п.


_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


______________________________ (______________________)

м.п.



Скачать 125.64 Kb.
Дата конвертации06.08.2013
Размер125.64 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы