Документация по проведению открытого запроса предложений icon

Документация по проведению открытого запроса предложений



Смотрите также:



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной Комиссии

ОАО «Одинцовская теплосеть»

___________А.И. Голубев

«13» сентября 2012 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право выполнения работ по остеклению поликарбонатом котельной № 6, расположенной по адресу: Московская область, г.Одинцово,

ул.Вокзальная, д.53-А.


2012 год.


1. Общие сведения


1.1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Одинцовская теплосеть» проводит открытый запрос предложений на право выполнения работ по остеклению поликарбонатом котельной № 6, расположенной по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.53-А.

1.2. Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.teploset.org.

1.3. Предмет договора: выполнение работ по остеклению поликарбонатом котельной № 6.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 284 862 (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% 43 453 (Сорок три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

В случае, если победитель закрытого запроса предложений не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

1.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

1.6. Место выполнения работ:Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.53-А.

1.7. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора не более 30 календарных дней.

1.8. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (Девяносто) дней со дня подписания «Акта о приемке выполненных работ» при условии, что работа выполнена надлежащим образом в срок, установленный Заказчиком в Договоре, либо с согласия Заказчика, досрочно..

1.9. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

1.10. Авансирование работ не предусмотрено.

1.10.1 Требование к участнику: Участник должен иметь: действующее свидетельство о допуске к работам, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Обязательное ведение общего журнала работ форма КС-6.

1.11. Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «Одинцовская теплосеть» www.teploset.org,, документация по запросу предложений предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в отделе по закупкам, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни.

1.12. Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00ч., перерыв с 12:30ч. до 13:00ч. по московскому времени в рабочие дни с 17 сентября 2012 г. по 24 сентября 2012 г.

1.13. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 25 сентября 2012 г. в 13:30 ч. (время московское) по месту нахождения.

1.14. Дата, время и место рассмотрения Предложений: с 14:00ч. до 15:00ч. 25 сентября 2012 г. по месту нахождения Заказчика.

1.15. Дата, время и место подведения итогов запроса Предложений: 15:30ч. 25 сентября 2012г. по месту нахождения Заказчика.

Сведения о предоставлении преференций не установлены.

1.16. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку продукции, выполнения работ, оказания услуг.

1.17. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.18. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на сайте Общества www.teploset.org. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.19. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации).

1.20. Документация размещается в сети Интернет одновременно с извещением.

1.21. Подача Альтернативных предложений не предусмотрена.

1.22. Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений с размещением на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.


^ 2. Требования, предъявляемые к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

  • обладать гражданской правоспособностью;

  • обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

  • обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, в случае если такое требование предусмотрено документацией о закупке или законодательством;

  • не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

  • не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

  • не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

  • отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков;

  • обязательное ведение общего журнала работ форма КС-6.



^

3. Порядок подготовки и подачи Предложений


3.1. Язык документов, входящих в состав Предложения

3.1.1. Предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим Предложением, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав Предложения, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.


3.2. Валюта Предложения
^

3.2.1. Цены в Предложении должны быть выражены в российских рублях.



3.3. Затраты на подготовку Предложения

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Предложения и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов запроса предложений.

^

3.4. Требования, предъявляемые к Предложению


        3.4.1. Для участия в запросе предложений участник закупки представляет отделу по закупкам в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям извещения и Документации о проведении запроса предложений.

        Предложение должно содержать:

          1) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями Документации;

          2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в Документации;

          3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации;

          4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в Документации или справку о том, что соисполнители (субподрядчики) участником привлекаться не будут.

        3.4.2. Перечень документов:

        1) Анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

        2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:

        - копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности.

        В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

        3) копии учредительных документов участника закупки, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

        4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

        5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

        6) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

        7) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

        8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

        9) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки;

        10) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации;

        11) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником закупки заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения;

        12) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ;

        13) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

        Все вышеуказанные документы прилагаются участником закупки к Предложению.

        3.4.3. Прием Предложений от участников закупки осуществляется Заказчиком в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений.

3.4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.
^

3.5. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов


3.5.1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:

1) наименование и адрес заказчика в соответствии с извещением;

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки и его почтовый адрес;

3) предмет запроса предложений.

3.5.2. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

3.5.3. Участник закупки имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник закупки подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного участника закупки отклоняются без рассмотрения.

3.5.4. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, не рассматриваются Заказчиком и возвращаются участнику закупки в тот же день путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

3.5.5. Заказчик по требованию участника закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени получения.

3.5.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений. В случае представления изменений Предложения изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений».

3.5.7. Комиссия по закупкам в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по адресу Заказчика, указанному в извещении. Участники закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Предложениями вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

3.5.8. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями комиссия по закупкам оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их участников закупки.

3.5.9. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется протокол вскрытия конвертов с Предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов с Предложениями, не содержащий информацию о составе комиссии по закупкам, размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

^

4. Оценка Предложений и выбор победителя


1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников закупки проводится в день, указанный в информационном сообщении, и проходит в два этапа.

        2. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика.

        3. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.



^ 4. 1. Стадия рассмотрения Предложений

1). В рамках стадии рассмотрения Предложений участников закупки комиссия по закупкам проверяет:

  • правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям документации;

  • соответствие участников закупки требованиям Документации.

2). В ходе рассмотрения Предложений Заказчик по решению комиссии по закупкам вправе направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки):

а) о представлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и грамматических ошибок. В случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник закупки не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий выполнения работ, графика выполнения работ или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня выполняемых работ, условий выполнения работ, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки, объем и перечень предлагаемых участником закупки видов работ.

Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в пунктах а) и б), если имеются иные основания для отклонения Предложений такого участника закупки.

3). Решение комиссии по закупкам о направлении участникам закупки запросов, указанных в пунктах а), б), в), отражается в протоколе заседания комиссии по закупкам, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии по закупкам размещается Заказчиком на сайте Общества www.teploset.org. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на сайте предприятия www.teploset.org. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данных о персональном голосовании членов комиссии.

4). Запросы направляются участникам закупки после размещения на сайте Заказчика. www.teploset.org. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола заседания комиссии по закупкам. Все направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы регистрируются заказчиком в Журнале запросов – ответов.

5). Срок предоставления участником закупки указанных в пунктах а), б), в) документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать трех рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника закупки;

6). По результатам проведения рассмотрения Предложений комиссия по закупкам имеет право отклонить Предложения, которые:

  • не отвечают требованиям к оформлению и составу Предложения;

  • не отвечают требованиям Документации;

  • содержат Предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации.



^ 4.2. Стадия оценки и сопоставления Предложений

4.2.1. В рамках оценки и сопоставления Предложений комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации.

4.2.2. Заявки на участие в запросе предложений участников оцениваются и сопоставляются исходя из следующих критериев:

    • цена договора;

    • качество выполняемых работ и квалификация специалистов, допущенных к работам;

    • сроки выполнения работ;

    • опыт выполнения работ;

    • срок гарантии качества работ.

4.2.3. Каждая заявка оценивается каждым членом комиссии по закупкам.

Члены комиссии по закупкам после изучения заявок на участие в запросе предложений вносят в оценочные листы итоговые рейтинги по каждой заявке участника по каждому оценочному критерию, а также итоговый рейтинг заявки в целом, а именно:

1. Итоговый рейтинг заявки участника по конкретному критерию рассчитывается путем умножения рейтинга, присвоенного заявке участника запроса предложений по данному критерию, на значимость этого критерия.

2. Итоговый рейтинг заявки в целом рассчитывается путем простого суммирования рейтингов по каждому конкретному критерию.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Итоговый рейтинг, присуждаемый текущей заявке комиссией по закупкам, определяется как среднее арифметическое итоговых рейтингов заявки, присужденных этой заявке каждым членом комиссии по закупкам.

Присвоение рейтингов осуществляется следующим образом:

– по каждому конкретному критерию: в диапазоне от 0 до 100, в соответствии с установленным порядком оценки данного критерия;

– в случае применения нескольких показателей неценового критерия: сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов.

При проведении расчетов итоговых рейтингов заявок и (или) баллов, дробное значение рейтинга и (или) балла округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

        4.2.4. Методика оценки заявок на участие в запросе предложений

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.

По ценовому критерию «цена договора» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

Amax – Ai

Rai = ––––––––––––– * 100,

A max


где

Rai – рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора;

Ai – предложение по цене договора i–го участника конкурса.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

По неценовому критерию «квалификация участника запроса предложений» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

i i

Rc = C + C ,

i 1 2


где Rc – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

i

C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

1

комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по показателю «срок деятельности участника запроса предложений»;

Срок деятельности участника запроса предложений

Менее 5 лет –

0 баллов

От 5 до 10 лет – 20 баллов

Более 10 лет –

50 баллов


i

C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

2

комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по показателю «наличие аттестованных специалистов для выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений».

наличие аттестованных специалистов для выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений

Менее 5 человек – 0 баллов

От 5 до 10 человек –

20 баллов

Более 10 человек – 50 баллов


При оценке заявок по критерию «квалификация участника запроса предложений» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации специалистов, допущенных к работам.

По неценовому критерию «сроки (периоды) выполнения работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:


max i

F -F

Rf = ----------- x 100,

i max min

F - F


где Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

max

F - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

min

F - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

i

F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

По неценовому критерию «опыт выполнения работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:


i i i

Rmi = M + M + … + M ,

1 2 k


где Rmi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию.

i

M - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии

k

по закупкам, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k – количество установленных показателей).

При оценке заявок по критерию «опыт работ» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по опыту выполнения данного вида работ.

По неценовому критерию «срок предоставления гарантии качества работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

Gi – Gmin

Rgi = ----------- x 100,

Gmin


где Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в Документации;

Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

Итоговый рейтинг заявки на участие в запросе предложений по всем критериям рассчитывается по следующей формуле:

Ri = A* Rai + C*Rci + F* Rfi + M*Rmi + G* Rgi


при этом: A+C+F+M+G=1,

где:

Ri – итоговый рейтинг i–й заявки на участие в запросе предложений;

А – значимость ценового критерия (0,25);

Rai – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника запроса предложений по ценовому критерию;

C – значимость критерия «квалификация участника запроса предложений» (0,15);

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «квалификация участника запроса предложений»;

F – значимость неценового критерия «сроки (периоды) выполнения работ» (0,2);

Rfi – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника запроса предложений по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;

M – значимость критерия «опыт выполнения работ» (0,15);

Rmi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «опыт выполнения работ»;

G – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества работ» (0,25);

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «срок предоставления гарантии качества работ».

4.2.5. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений комиссией по закупкам каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере увеличения итогового рейтинга присваивается порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, набравшей по результатам оценки максимальный итоговый рейтинг. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора.

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.





^ 4.3. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений

4.3.1. По результатам оценки и сопоставления Предложений комиссия по закупкам принимает решение о выборе победителя. Победителем будет признан участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого комиссия по закупкам присвоила первый порядковый номер.

4.3.2. Решение комиссии по закупкам о результатах оценки и сопоставления Предложений участников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, в котором приводятся:

1) сведения об участниках закупки, Предложения которых были рассмотрены;

2) перечень отозванных Предложений участников закупки;

3) наименования участников закупки, Предложения которых были отклонены комиссией по закупкам, с указанием оснований для отклонения;

4) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

5) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

6) сведения о решении комиссии по закупкам и присутствующего сотрудника подразделения-заказчика о присвоении Предложениям участников запроса предложений значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом решении о присвоении Предложениям порядковых номеров на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

7) наименование для юридических лиц, и почтовый адрес участника запроса предложений, который был признан победителем, а также участника запроса предложений, Предложению которого было присвоено второе место.

4.3.3. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений. Указанный протокол размещается отделом по закупкам на сайте Общества www.teploset.org. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. При этом в протоколе, размещаемом на сайте Общества www.teploset.org. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данные о персональном голосовании комиссии по закупкам.

4.3.4. Уведомление о признании участника запроса предложений победителем, экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, проект договора выдаются победителю или его полномочному представителю Заказчиком под расписку не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола Заказчиком.

4.3.5. Победитель должен вернуть Заказчику оформленный экземпляр договора (подписанный и скрепленный печатью) в течение трех рабочих дней с момента получения проекта договора, если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса предложений, в противном случае победитель считается уклонившимся от заключения договора.

4.3.6. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим при проведении запроса предложений второе место.

4.3.7. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:

1) подано только одно Предложение на участие в запросе предложений;

2) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника закупки, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации;

3) не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;

4) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений.

4.3.8. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

  • отказаться от проведения повторной процедуры закупки;

  • объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

  • заключить договор с единственным поставщиком.

4.3.9. Извещения о проведении запроса предложений, Документация, изменения, внесенные в Документацию, и разъяснения Документации, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, Предложения на участие в запросе предложений хранятся Заказчиком в течение трех лет.

^

5. Заключение договора


5.1. По результатам закупки работ для нужд предприятия заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке на закупку участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закупки.

5.2. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем закупки могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении победителя закупки. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя закупки, запрещаются.

5.3. Договор между Заказчиком и победителем открытого запроса предложений может быть заключен не ранее чем через пять рабочих дней со дня размещения в сети Интернет протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений.

5.4. В случае если победитель закупки или участник закупки, который занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил в отдел по закупкам подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим Положением, победитель или участник закупки, который занял второе место после победителя, признается уклонившимся от заключения договора.

5.5. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных п. 5.6. настоящей Документации. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, закупка признается несостоявшейся.

5.6. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом, отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

а)  проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах, на закупку которых заключен договор. При изменении объема работ Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ подразделение-заказчик обязано изменить цену договора указанным образом. Цена дополнительно выполняемых работ и объема работ при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренный в договоре объем таки работ. В случаях необходимости изменения более чем на десять процентов стоимости всех предусмотренных договором товаров, потребности в таких товарах, на поставку которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению комиссии по закупкам.

5.8. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

5.9. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

          5.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте.



^ 6. Урегулирование споров

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик и единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

6.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.


7. Техническое задание
^

на выполнение работ по остеклению котельной №6 поликарбонатом







Перечень основных данных и требований

Содержание

1

2

3

1

Основание для проведения работ

План капитального ремонта на 2012 г.

Дефектный акт

2

Вид строительства

Остекление котельной поликарбонатом

3

Проектная организация



4

Адрес расположения объекта

^

Котельная №6 - Московская область г. Одинцово ул. Вокзальная д.53-а


5

Подрядная организация



6

Стадийность проектирования

Проект не требуется

7

Сроки выполнения работ

Начало работ не позднее 3-х дней после подписания договора.

Окончание работ – не более чем через 30 дней со дня начала работ.

8

Перечень выполняемых работ

1. Демонтаж существующего остекления переплетов

2. Монтаж оконных покрытий из поликарбоната

3. Погрузочные работы мусора

4. Вывоз мусора

9

Объемы выполняемых работ

В соответствии с дефектной ведомостью

9.1

Демонтаж существующего остекления переплетов

100 м2 оконных переплетов

1.96

9.2

Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками

100 м2

1.96

9.3

Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм прозрачный

м2

196

9.4

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

кг

в соответствии с нормой расхода материалов

9.5

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

кг

9.6

Профиль соединительный НР прозрачный

м

9.7

Профиль торцевой UP прозрачный

м

9.8

Погрузочные работы мусора вручную

т

6.7

9.9

Перевозка мусора

т

6.7

10

Условия выполнения работ

Выполнить работы по демонтажу существующего остекления стальных переплетов. Остекление выполнить по существующим стальным переплетам поликарбонатом толщиной 8 мм с последующей герметизацией вертикальных и горизонтальных швов резиновыми прокладками. Края листов поликарбоната после монтажа закрыть торцевыми профилями(UP). Листы поликарбоната  монтировать сотами параллельно скату конструкции. Между собой листы соединить неразъемными соединительными профилями (НР)  из поликарбоната под цвет панелей.

После окончания работ произвести очистку территории и вывоз строительного мусора.

Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и местом для хранения и размещения сотрудников. Необходим допуск для работы на высоте.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ по остеклению котельной поликарбонатом. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде.

11

Гарантии качества работ (ГОСТ, СНиП,

технические регламенты

сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил на производство соответствующих работ.

Изделия и материалы, используемые при выполнении капитального ремонта, должны соответствовать технической документации Заказчика, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев.














^ 8. Проект договора


ДОГОВОР №______


ПРОЕКТ


г. Одинцово " ___" _________ 20____ г.


ОАО «Одинцовская теплосеть» (именуемое в дальнейшем Заказчик) в лице Генерального директора Асатиани Г. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________ (именуемое в дальнейшем Подрядчик) в лице ____________________________________________., действующего на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск работы по: остеклению поликарбонатом котельной № 6, расположенной по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.53-А.

1.2. Заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные Подрядчиком работы, указанные в п.1.1. настоящего договора.


^ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в сумме ___________________руб., ___________________ коп., в том числе НДС _______________ руб., ___________________ коп., в соответствии со сметой (Приложение №2), определяющей цену работ.

Составление сметы должно быть выполнено Подрядчиком базисно-индексным методом, на основе территориальных сметных нормативов для Московской области, утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке, с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, установленных (согласованных) органами исполнительной власти Московской области на дату составления.

Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2.Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ»

2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в 90 дневный срок со дня подписания «Акта о приемке выполненных работ» при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

2.4. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом по соглашению сторон.


^ 3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Срок начала работ устанавливается: «______» _____________20_____ г.

3.2. Срок окончания работ: «_______» __________ 20_______ г.


^ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА


4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, в том числе с привлечением Субподрядных организаций, предусмотренные в настоящем Договоре и приложении к нему, и сдать результат работ Заказчику

Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования и материалов.

4.2. Производить работы в полном соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

4.3. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, оборудование, и строительную технику.

4.4. Обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

4.5. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ.

4.6. Обеспечить содержание и уборку места проведения работ в соответствии с установленными правилами и нормами.

4.7. Обязательное ведение общего журнала работ форма КС-6.

4.8. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.


^ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.


5.1. Передать Подрядчику, одновременно с подписанием настоящего Договора, всю необходимую техническую документацию.

5.2. Обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ.

5.3. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.


^ 6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ


6.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при окончании всех работ.

6.2. В трехдневный срок с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке окончательного завершения работ.

6.3. Окончательная приемка выполненных работ, оформляется двусторонним «Актом о приемке выполненных работ».

6.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается права заявить о них в течение 3 месяцев со дня окончательной приемки выполненных работ.


7. ГАРАНТИИ


7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их технической документации Заказчика, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией Заказчика и действующими строительными нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев, со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика.


^ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


За не выполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.


^ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком, и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

9.2. В случае, если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

9.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.


^ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА


10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. Подписывая настоящий договор, Подрядчик удостоверят факт получения от Заказчика всей технической документации необходимой для выполнения работ по договору.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон и вступает в силу со дня его подписания.

Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.


Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2.Смета (Подрядчика)


^ 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН




Заказчик

ОАО «Одинцовская теплосеть»


Адрес: 143000 Московская обл.

г.Одинцово ул. Южная д. 4

^ ИНН/КПП 5032199740/503201001

БИК/ОКПО 044525225/13158719

Р/сч 40702810340290002436

К/сч 30101810400000000225

Одинцовское ОСБ №8158

Сбербанк России г. Москва


Подрядчик


Адрес:




Заказчик _______________________________/ Асатиани Г. В. /

(подпись)

МП


Подрядчик _____________________________/ _____________ /

(подпись)

МП.

Приложение № 1

к документации по запросу предложений

^

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ



На бланке организации

Дата, исх. номер


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в запросе предложений


Наименование запроса предложений: выполнение работ по остеклению поликарбонатом котельной № 6, расположенной по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.53.


Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:


п\п

Наименование

Кол-во

листов











































































Руководитель организации ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


Приложение № 2

к документации по запросу предложений

^

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ


На бланке организации

Дата, исх. номер


ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Наименование запроса предложений: на выполнение работ по остеклению поликарбонатом котельной № 6, расположенной по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.53-А.


1. Изучив документацию по вышеуказанному запросу предложений _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации, и направляет настоящее Предложение.

2. Мы согласны осуществить выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Предложении информации.

4. В случае если по итогам проведения запроса предложений с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ________________________________, факс ___________________.

7. Наши реквизиты:

Полное наименование




Сокращенное наименование




Юридический адрес




Фактический адрес место нахождения




Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации)




Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика




ИНН / КПП




ОГРН




ОКПО





8. К настоящему Предложению прилагаются документы согласно описи - на _____стр.


Руководитель организации ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


Приложение № 3

к документации по запросу предложений

^ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ


На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ


________________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)


Участник закупки ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет Представителю ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________ № _____________ выдан _________________________________


представлять интересы ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе предложений, проводимом Открытым акционерным обществом Одинцовская теплосеть» по предмету: выполнение работ по остеклению поликарбонатом котельной № 6, расположенной по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.53-А.

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять комиссии по закупкам необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.


Подпись __________________________ ______________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по « » __________________ 20 __ г.


Руководитель организации ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П


Приложение № 4

к документации по запросу предложений


На бланке организации

Дата, исх.номер


^ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ





Номер договора

Предмет договора и описание результата выполненных Работ

Наименование Заказчика, адрес, контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо

Сумма всего договора по завершении

Дата заключения/завершения (месяц, год, % выполнения)

Статус (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем Работ по договору

Количество сотрудников, участвовавших в выполнении Работ по договору

1

2

3

4

5

6

7

8































































































Сведения о договорах на капитальный ремонт, аналогичных предмету настоящей закупки, выполненных участником в качестве непосредственного исполнителя за последние 3 года:


Руководитель организации _________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Скачать 458,43 Kb.
Дата конвертации03.01.2013
Размер458,43 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы