«Открытый конкурс на привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» icon

«Открытый конкурс на привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»



Смотрите также:
  1   2


Организатор: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: председатель ТСЖ «Порядок»

__________________/Л.Н.Шарапов /

«27» апреля 2012 г.


УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: председатель ТСЖ «Светлячок»

__________________/Р.С.Сапранкова/

«27» апреля 2012 г.


УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: председатель ТСЖ «Софья»

__________________/Т.А.Огнева/

«27» апреля 2012 г.


УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: председатель ТСЖ «Березка»

__________________/В.В.Колбанев/

«27» апреля 2012 г.


УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: председатель ТСЖ «Горизонт»

__________________/А.М.Щекотов/

«27» апреля 2012 г.


УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: председатель ТСЖ «Наш Дом»

__________________/В.Е.Хавкина/

«27» апреля 2012 г.


УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: председатель ТСЖ «Юбиляр»

__________________/Л.И.Шемонаева/

«27» апреля 2012 г.


^ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


«Открытый конкурс на привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Лот № 1 – Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 33;

Лот № 2 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 81

Лот № 3 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальмненка, ул.Кирова, 26;

Лот № 4 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Парковая, 4;

Лот № 5 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Партизанская, 14

Лот № 6 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Чкалова, 3

Лот № 7 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Юбилейная, 4


р.п.Тальменка, 2012 год

Раздел 1. Общие условия проведения открытого конкурса


Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Администрации Алтайского края от 12 апреля 2011 г. N 182 «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов».


^ Основные понятия и термины

Договор подряда - договор, заключаемый товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по результатам открытого конкурса.

Заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация.

Конкурс - открытый конкурс по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Конкурсная документация - документация по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Конкурсная заявка - заявка на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Конкурсные комиссии - комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Организатор конкурса - организатор открытого конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Участник конкурса - организация и (или) индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, претендующие на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краевую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.


^ Общие положения

Лот № 1 – Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 33;

Заказчик: ТСЖ «Порядок». Место нахождения: 658030, р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 33 тел. 22860.

Организатор конкурса: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края. Место нахождения: 658030, Алтайский край, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 33, Номер телефона: (38591) 22373, Представитель организатора конкурса по взаимодействию с участниками: Одиноков Юрий Семенович, Адрес электронной почты: Tlmpossovet@mail.ru

Предмет конкурса: – Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 33;

Начальная (максимальная) цена договора: 950 025 (девятьсот пятьдесят тысяч двадцать пять) рублей.

Место выполнения работ:р.п.Тальменка, жилой дом по ул.Залесовская, 33.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2012 года.

Лот № 2 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 81

Заказчик: ТСЖ «Светлячок». Место нахождения: 658030, р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 81 тел. 23679

Организатор конкурса: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края. Место нахождения: 658030, Алтайский край, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 33, Номер телефона: (38591) 22373, Представитель организатора конкурса по взаимодействию с участниками: Одиноков Юрий Семенович, Адрес электронной почты: Tlmpossovet@mail.ru

Предмет конкурса: Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 81

Начальная (максимальная) цена договора: 1 252 316 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи триста шестнадцать) рублей.

Место выполнения работ: р.п.Тальменка, жилой дом по ул.Залесовская, 81.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2012 года.

Лот № 3 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Кирова, 26

Заказчик: ТСЖ «Софья». Место нахождения: 658030, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 26 тел. 27064.

Организатор конкурса: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края. Место нахождения: 658030, Алтайский край, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 33, Номер телефона: (38591) 22373, Представитель организатора конкурса по взаимодействию с участниками: Одиноков Юрий Семенович, Адрес электронной почты: Tlmpossovet@mail.ru

Предмет конкурса: Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Кирова, 26.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 099 519 (один миллион девяносто девять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей.

Место выполнения работ: р.п.Тальменка, жилой дом по ул.Кирова, 26.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2012 года.

Лот № 4 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Парковая, 4

Заказчик: ТСЖ «Березка». Место нахождения: 658030, р.п.Тальменка, ул.Парковая, 4 тел. 23173.

Организатор конкурса: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края. Место нахождения: 658030, Алтайский край, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 33, Номер телефона: (38591) 22373, Представитель организатора конкурса по взаимодействию с участниками: Одиноков Юрий Семенович, Адрес электронной почты: Tlmpossovet@mail.ru

Предмет конкурса: Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Парковая, 4

Начальная (максимальная) цена договора: 1 250 153 (один миллион двести пятьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля.

Место выполнения работ: р.п.Тальменка, жилой дом по ул.Парковая, 4

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2012 года.

Лот № 5 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Партизанская, 14

Заказчик: ТСЖ «Горизонт». Место нахождения: 658030, р.п.Тальменка, ул.Партизанская, 14 тел. 28165

Организатор конкурса: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края. Место нахождения: 658030, Алтайский край, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 33, Номер телефона: (38591) 22373, Представитель организатора конкурса по взаимодействию с участниками: Одиноков Юрий Семенович, Адрес электронной почты: Tlmpossovet@mail.ru

Предмет конкурса: Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Партизанская, 14

Начальная (максимальная) цена договора: 1 595 615 (Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2012 года.

Лот № 6 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Чкалова, 3

Заказчик: ТСЖ «Наш дом». Место нахождения: 658030, р.п.Тальменка, ул.Чкалова, 3 тел. 21763

Организатор конкурса: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края. Место нахождения: 658030, Алтайский край, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 33, Номер телефона: (38591) 22373, Представитель организатора конкурса по взаимодействию с участниками: Одиноков Юрий Семенович, Адрес электронной почты: Tlmpossovet@mail.ru

Предмет конкурса: Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Чкалова, 3

Начальная (максимальная) цена договора: 2 425 165 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2012 года.

Лот № 7 - Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Юбилейная, 4

Заказчик: ТСЖ «Юбиляр». Место нахождения: 658030, р.п.Тальменка, ул.Юбилейная, 4 тел. 23102

Организатор конкурса: муниципальное образование Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края. Место нахождения: 658030, Алтайский край, р.п.Тальменка, ул.Кирова, 33, Номер телефона: (38591) 22373, Представитель организатора конкурса по взаимодействию с участниками: Одиноков Юрий Семенович, Адрес электронной почты: Tlmpossovet@mail.ru

Предмет конкурса: Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п.Тальменка, ул.Юбилейная, 4

Начальная (максимальная) цена договора: 1 342 222 (Один миллион триста сорок две тысячи двести двадцать один) рубль.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2012 года.


^ Требования к участникам конкурса

Участником конкурса может быть организация и (или) индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие указанным в конкурсной документации требованиям.

При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к его участникам:

- в предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена;

- участник конкурса не должен иметь просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- участник конкурса не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292 "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков".

- наличие свидетельства (копии) о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организации.

^ Порядок подачи конкурсных заявок

Претендующее на заключение договора подряда лицо подает заявку, на каждый лот отдельный пакет документов (по форме согласно Формы 1 Раздела 2 настоящей документации) и предоставляет следующие документы:

- опись входящих в состав заявки документов по форме согласно Формы 2 Раздела 2 настоящей документации;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно Формы 3 Раздела 2 настоящей документации;

- документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки;

- копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц);

- копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) - в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную настоящей документацией;

- организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ согласно Формы 4 Раздела 2 настоящей документации с предоставлением соответствующих документов;

- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц);

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

- справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (на основании приказа № 624 Минрегиона России от 30.12.2009г.: пп. 10.1 Монтаж металлических конструкций, 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования, 23.2. Монтаж лифтов, 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, п.Пусконаладочные работы лифтов).

Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно "Оригинал" или "Копия" и указывается наименование, организационно-правовая форма, почтовый адрес и телефон участника. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

Конкурсная заявка направляется по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту. Поступившие с опозданием конкурсные заявки к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде.

Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником конкурса.

Участник конкурса имеет право в любое время до даты вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником конкурса в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику конкурса в нераспечатанном виде.

Участник конкурса имеет право в любое время до даты вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником конкурса как самостоятельный документ. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, в форме электронного документа или по телефону. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются организатором конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления.


^ Обеспечение конкурсной заявки

Участник конкурса обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере 3 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет:

по лоту № 1 – 28 500,75 руб.;

по лоту № 2 – 37569,48 руб.;

по лоту № 3 – 32985,57 руб.;

по лоту № 4 – 37504,59 руб.;

по лоту № 5 – 47868,45 руб.;

по лоту №6 – 72754,95 руб.;

по лоту №7 – 40266,66 руб.


Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:

р/счет 40101810100000010001

ИНН 2277002643

КПП 227701001

БИК 040173001

^ КОД ОКАТО 01247551000

КБК 30311705050100000180

УФК по Алтайскому краю (Администрация Тальменского поссовета Тальменского района Алтайского края, л/с 03173021230)

Банк получателя:

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул

Назначение платежа: «Обеспечение конкурсной заявки по лоту №___ (наименование лота).

Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика, если участник:

- отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

- уклоняется от подписания договора подряда.

Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

- не допущенным к конкурсу участникам в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

- победителю конкурса в пятидневный срок со дня подписания договора подряда;

- участникам конкурса, которые не стали победителями (за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер) в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

- участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания договора подряда с победителем конкурса.


^ Порядок и сроки рассмотрения конкурсных заявок

Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

наименование участника конкурса;

должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки;

предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

предоставление участником неполного комплекта документов, либо несоблюдение требований к оформлению документов, установленных настоящей документацией;

несоответствие участника требованиям, установленным настоящей документацией;

превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой;

предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

Договор подряда с победителем конкурса заключается заказчиком в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки удерживается в пользу Заказчика. В этом случае Заказчик заключает договор подряда с участником, заявке которого присвоен второй номер. Если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки также удерживается в пользу Заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

если к конкурсу допущена только одна заявка.

Если к конкурсу допущена только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку. В случае уклонения такого участника от заключения договора подряда обеспечение его заявки удерживается в пользу Заказчика и проводится повторный конкурс.


^ Критерии и порядок оценки конкурсных заявок

Для определения лучших условий для исполнения договора подряда конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим трем критериям:

цена договора: максимальное количество баллов - 60;

срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

ранжирование конкурсных заявок по критерию цены договора (с учетом льгот, предусмотренных настоящей документацией) и критерию срока выполнения работ. Номер 1 получает заявка с наилучшими показателями, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей (при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше);

начисление баллов по критерию квалификации участника зависит от штрафных баллов, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Штрафные баллы начисляются в зависимости от показателей подкритериев, если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию квалификация участника.

Оценка по критерию квалификация участника производится по четырем подкритериям:

опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

Выставление количества баллов заявкам по критериям цена договора, срок выполнения работ и квалификация участника производится в соответствии с таблицами 1, 2, 3.


Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по

критерию цена договора





Критерий

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое количество баллов




Цена

договора

60

1

60

2

50

3

40

4

30

5

20

6

10

7 и более

0



Таблица 2

Бальная оценка ранжированных заявок по критерию

срок выполнения работ




Критерий

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое количество баллов

1

2

3

4

5




Срок выполнения

20

1

20










2

15

3

10

4

10

5

5

6

5

7 и более

0



Таблица 3


Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия квалификация участника






Критерий

Максималь-ное количество баллов


Подкритерии

Показатель

подкрите-рия

(ед)

Количест-во

штрафных баллов

1

2

3

4

5

6






Квалифи-кация

участника




20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10


Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)


2 и более с опытом работы свыше 10 лет и стажем работы в компании не менее

2 лет




0

2 и более с опытом работы свыше
5 лет


5













в остальных случаях



10










Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и более

10


Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5


2 и более


10


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.


^ Льготы отдельным категориям участников

При ранжировании участников конкурса по критерию цены договора отдельным категориям участников льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется уменьшенная на 5% цена договора. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

Указанная льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Указанная льгота также предоставляется организациям, зарегистрированным в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта.

Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию цены договора производится с учетом произведенного пересчета.






страница1/2
Дата конвертации12.01.2013
Размер0,51 Mb.
ТипКонкурс
  1   2
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы