«Открытый конкурс на привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» icon

«Открытый конкурс на привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»



Смотрите также:
1   2
Раздел 2. Формы документов, используемых при проведении открытого конкурса


^ Форма 1. Заявка на участие в конкурсе


ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на выполнение работ

по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект)

1. Участник конкурса


1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо





2. Электронный адрес участника ________________________________________

3. Участник является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость ____

4. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624.

5. Право на льготы:

Участник является _____________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)


Наименование

Единица
измерения

Значение

Средняя численность работников за
предшествующий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на
добавленную стоимость

рублей




Балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год

рублей





Участник является местным предприятием и имеет право на льготу

___________________________________________________________________________

(да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Условия выполнения договора подряда


N
п/п

Наименование

Единица
измерения

Значение

1.

Цена договора, в том числе
налог на добавленную стоимость
(при наличии)

рублей




2.

Срок выполнения работ

календарные
дни с даты
начала
работ






9. Информация для оценки критерия квалификации


N
п/п

Наименование

Единица
измерения

Значение

1

2

3

4

1.

Количество успешно завершенных
работ по капитальному ремонту
за последний год,
подтвержденных представленными
договорами подряда и другими
документами

шт.




2.

Квалификация персонала (наличие
квалифицированного инженерного
персонала), в том числе

человек




с опытом работы более 10 лет и
стажем работы в компании более
2-х лет




с опытом работы более 5 лет

3.

Соблюдение техники безопасности
(кол-во несчастных случаев при
производстве работ за последние
2 года)

шт.




4.

Наличие судебных решений о
неисполнении договорных
обязательств по договору
подряда за последние 2 года

шт.





10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере:

____________________________________________________________________ рублей

___________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)


Должность уполномоченного лица ______________

(подпись)


(место для печати)


^ Форма 2. Опись входящих в состав заявки документов


ОПИСЬ

входящих в состав заявки документов


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по

капитальному ремонту ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект)


в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы:

_________________________________________________ _____________________

_________________________________________________ _____________________

_________________________________________________ _____________________

(наименование документа) (количество листов)


Содержание описи и состав заявки совпадают.


Должность уполномоченного лица ______________

(подпись)


(место для печати)


^ Форма 3. Доверенность


ДОВЕРЕННОСТЬ N _____


Место составления _____________________________________________________

Дата выдачи ________________________________


Настоящей доверенностью _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице, __________________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

___________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на

участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект)

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.


Подпись __________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


Должность уполномоченного лица ______________

(подпись)


(место для печати)


^ Форма 4. Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование и опыт работы в строительной отрасли


СВЕДЕНИЯ

о составе и квалификации специалистов, имеющих

высшее специальное образование и опыт работы

в строительной отрасли





Ф.И.О.

Должность в
компании

Стаж
работы в
отрасли

Стаж работы в
компании

Название
учебного
заведения и
год
окончания

Примечания

1.



















2.



















3.




















Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет ____ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет ____ человек;

среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки ____ человек.


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником конкурса):

1. Копия паспорта в количестве _____ шт.

2. Копия диплома (с приложением) в количестве _____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.


Должность уполномоченного лица ______________

(подпись)


(место для печати)


Раздел 3. Форма договора подряда


Договор N ____

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


"___" __________ 20___ года


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

в лице, ___________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________________,

(далее - "Заказчик"), с одной стороны, и __________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице, __________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________

(далее - "Подрядчик"), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",

заключили настоящий Договор о нижеследующем:


Статья 1. Предмет и существенные условия Договора


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по

выполнению работ по капитальному ремонту __________________________________

(далее - "работы") многоквартирного дома (далее - "объект"), расположенного

по адресу: _______________________________________________ в соответствии с

технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________________

___________________________________________________ рублей, в том числе НДС

_______________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________________ рублей,

___________________________________________________________________ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ___________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2

Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой

риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в

соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты

выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за

выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с

Договором, в пределах указанной в пункте 1.2 Договора суммы, в сроки и

в порядке, определенном настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол

________________________________ N _________ от "___" _____________ 20__ г.

(реквизиты протокола об итогах конкурса)


Статья 2. Обеспечение исполнения обязательства Подрядчика


2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору

является __________________________________________________________________

(банковская гарантия, поручительство и др.)

на сумму __________________________________________________________ рублей.

Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения

обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора

Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению

выявленных дефектов в гарантийный период является _________________________

на сумму ___________________________________________ рублей, действующее до

истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику

данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении

капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке

рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем

видам работ.


Статья 3. Порядок оплаты работ


3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в

пункте 1.2 Договора, в сумме _______________________________________ рублей

выплачивается в _____ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами,

но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств

по Договору;

окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на

основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3 дневный срок с момента поступления средств из бюджета города.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по

производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому

требованию все необходимые документы, подтверждающие использование

авансового платежа в соответствии с его назначением.


Статья 4. Сроки выполнения работ


4.1. Срок начала работ: не позднее "___" _____________ 20__ года, но не

ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего

Договора.

4.2. Срок окончания работ не позднее: "01" октября 2012 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата

подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных

работ по капитальному ремонту объекта.


Статья 5. Заказчик


5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. передать Подрядчику по акту объект в течение _______ дней со дня

подписания Договора Сторонами;

5.1.2. обеспечить организацию технического надзора в течение всего

периода производства работ;

5.1.3. создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и

ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта;

5.1.4. рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по

форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим

Договором.


Статья 6. Подрядчик


6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в

п. 5.1.1;

6.1.2. нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления

от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и

строительными нормами и правилами, за снижение или потерю прочности,

устойчивости, надежности здания, сооружения или его части;

6.1.3. поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия,

конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а

также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при

производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны

соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и

техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии

сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и

(или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком

материалов;

6.1.4. разместить за свой счет на строительных лесах и (или)

ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ,

наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и

Подрядчика, контактных телефонов;

6.1.5. обеспечить режим труда в соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,

направленными на защиту тишины и покоя граждан;

6.1.6. обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых

мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической,

пожарной и других норм безопасности, рациональному использованию

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

6.1.7. содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от

отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их

своевременную уборку;

6.1.8. обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования,

стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для

производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до

сдачи объекта в эксплуатацию;

6.1.9. вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта

о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту

объекта;

6.1.10. при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или

прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него

указаний приостановить работы и принять все возможные меры по

предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть

вызваны обнаруженными обстоятельствами;

6.1.11. по первому требованию представителя Заказчика представлять всю

необходимую информацию о ходе ремонтных работ;

6.1.12. обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для

исполнения им своих обязанностей на объекте;

6.1.13. сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2

Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации,

который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни

фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ,

акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

6.1.14. обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в

ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации

объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет

в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении

Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно

выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

6.1.15. соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и

использования иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим

Договором.


Статья 7. Выполнение работ


7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет

Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции

технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)

___________________________________________________________________________

(название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное

лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на

объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с

обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. контроль за соответствием работ, применяемых конструкций,

изделий, материалов требованиям строительных норм и правил, стандартов,

технических условий и других нормативных документов;

7.4.2. принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных

дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. проверку наличия документов, удостоверяющих качество

используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,

сертификатов и других документов);

7.4.4. освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и

ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых

работ;

7.4.5. проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных

работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки

выполненных работ КС-2;

7.4.6. участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание

акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель

Заказчика имеет право:

7.5.1. проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях,

проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. направлять в письменной форме замечания Подрядчику и требовать

от него устранения указанных недостатков;

7.5.3. уведомлять в письменной форме Заказчика о действиях

представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от

Заказчика соответствующие разъяснения.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор

или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются

Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику

могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.8. Представитель и при необходимости другие должностные лица

Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие

в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.9. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика

обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с

работами.

7.10. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами,

представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов

совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.11. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком

Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором

отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и

условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от

19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.12. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком

субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и

персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,

документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50%

стоимости всех работ по Договору.

7.13. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие

геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на

месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае

их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить

об этом Заказчика.


Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию


8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в

соответствии с ВСН 42-85(Р) - Правила приемки в эксплуатацию законченных

капитальным ремонтом жилых зданий (в редакции Изменений N 1, утвержденных

Приказом Государственного комитета Российской Федерации

жилищно-коммунального хозяйства от 06.05.1997 N 17-16), технической и

сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о

завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить

представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по

форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления

Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку

рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта

приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по

нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей

комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам

работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию

объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором

фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик

обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в

сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после

выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной

документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с

пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает

на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его

повреждения или утраты.


Статья 9. Гарантии и качество по сданным работам


9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы,

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по

Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта

приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты

произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или

неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное

Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному

его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об

этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее

________ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов,

ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам,

- немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и

согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не

должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства

соответствующих работ и производства таких работ более, чем на 5 (пять)

рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта

обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением

независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении

наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в

установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ

другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения

исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный

период.


Статья 10. Ответственность сторон


10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее

выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору

Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде

штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за

каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% стоимости работ,

переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе

требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6,

6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом

Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого

Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в

одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней

выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5%

стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического

устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение

обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от

фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение

в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию


11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика

изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы

по стоимости не превышают 10% указанной в пункте 1.2 Договора стоимости

работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии

с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам

в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью

настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против

указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе

согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков

выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.


Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы


12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам

непреодолимой силы относятся: землетрясения, пожары, наводнения,

забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные

обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту.

12.2. В случае наступления указанных в пункте 12.1 обстоятельств

Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя по Договору

обязательства, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах

другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами

местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие

Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


Статья 13. Порядок расторжения договора


13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и

потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений

Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора

Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора;

13.1.2. если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в

течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты

начала работ;

13.1.3. в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по

Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в

соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее

уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком

указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика

должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту

расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в

результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения

Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает

стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна

быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков,

которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена

Заказчику в течение 10 дней.


Статья 14. Разрешение споров


14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,

разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования

этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть

назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая

назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий

Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными

недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет

Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между

Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров

спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту

нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством

Российской Федерации порядке.


Статья 15. Особые условия


15.1. _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Статья 16. Прочие условия


16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными,

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны

уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную

юридическую силу.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.


Статья 17. Приложения к настоящему Договору


Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую

часть, являются следующие документы:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________


Статья 18. Реквизиты Сторон


18.1. Заказчик: _______________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________

Реквизиты: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18.2. Подрядчик: ______________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________

Реквизиты: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик

_______________________ _______________________

(подпись) (подпись)


(место для печати)





страница2/2
Дата конвертации12.01.2013
Размер0,51 Mb.
ТипКонкурс
1   2
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы