Документация к комиссионному отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в п. Брин-Наволок: ул. Лесная дом 5 Холмогорского района Ракульского сельсовета icon

Документация к комиссионному отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в п. Брин-Наволок: ул. Лесная дом 5 Холмогорского района Ракульского сельсовета



Смотрите также:







УТВЕРЖДЕНО


Директор

ООО «Двина»

________________ВГ Савин

19 .06.2012года





ДОКУМЕНТАЦИЯ

К КОМИССИОННОМУ ОТБОРУ

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в п.Брин-Наволок:

ул.Лесная дом 5

Холмогорского района

Ракульского сельсовета


2012 г.


1. Основные положения документации

1.1. Заказчик – ООО «Двина» проводит комиссионный отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов находящихся в п. Брин-Наволок в 2012 году и включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».


^ 1.2.Предмет комиссионного отбора: право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с объемами указанными в проектно-сметной документации, в том числе

№ лота

Адрес дома


Вид работ

^ Начальная цена договора подряда (руб.) в т. ч. НДС

Срок исполнения работ


Объем работ кв.м (общая площадь дома кв.м.)

2


ул.Лесная, дом 5

Утепление и ремонт фасада

760000,00



Июль - 01 ноября 2012 года

571,80

Ремонт внутридомовых инженерных систем

506327,43

Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

11672,57

Гарантийные обязательства на весь объем выполненных работ -2 года

^ 1.3. Источник финансирования: Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», федерального, областного, местного бюджетов.

1.4. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика представлены в проектно-сметной документации.

^ 2. Требования к участникам комиссионного отбора

2.1. Участником комиссионного отбора может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. Наличие лицензий, необходимых в случаях, установленных федеральными законами для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту.

2.3. К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации.

^ 3. Срок, место и порядок предоставления документации к комиссионному отбору

3.1. Документация к комиссионному отбору предоставляется по адресу: 164550 п.Брин-Наволок, ул. Набережная, 39 с 19 июня 2010 года с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (обед с 12 час. до 13 час 00 мин).

^ 3. Требования к содержанию и форме заявки.

3.1. Участники комиссионного отбора предоставляют следующие документы:

1) Заявку на участие в комиссионном отборе по форме 1 «Заявка», на каждый лот подается отдельно;

2) Сведения об участнике, подавшем такую заявку по форме 2 «Анкета участника комиссионного отбора», в которой указывается наименование (фирменное наименование) организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, номер контактного телефона;

3) Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

4) Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт;

5) Выписку из единого государственного реестра юридических лиц полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в СМИ извещения о комиссионном отборе, или нотариально заверенную копию такой выписки;

6) Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в СМИ извещения о комиссионном отборе, или нотариально заверенную копию такой выписки;

7) Лицензии, необходимые в случаях, установленных федеральными законами, для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту;

8) Документы, подтверждающие квалификацию работников подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту, по форме 3 «Квалификационная анкета»;

9) смету или расчет определения цены работ;

10) Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики, краткое изложение других основных условий предложения подрядчика, краткое изложение порядка представления ответов на запросы, касающиеся разъяснения своих предложений, по форме 4 Предложения об условиях исполнения договора подряда.

3.2. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются в письменной форме. Все документы, представленные участниками, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) - для юридических лиц, подписаны собственноручно – для физических лиц.

3.3. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику.

^ 4. Место и время подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

4.1. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются в запечатанном конверте по адресу: 164550 п.Брин-Наволок, ул. Набережная, дом 39 с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, обед с 12 час. до 13 час. 00 мин. На конверте должно быть указано наименование комиссионного отбора.

^ 4.2. Дата начала подачи заявок – с 09 часов 00 минут 19 июня 2012 года.

4.3. Дата окончания подачи заявок – в 12 часов 00 минут 29 июня.

5. Порядок, место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в комиссионном

отборе.

5.1. В ходе процедуры рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе, рассмотрение и оценку поданных заявок.

5.2. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол следующие сведения:

наименование (фирменное наименование) организации или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес;

наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей документацией.

5.3. При рассмотрении заявок комиссией принимается решение о допуске, или об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе, с обоснованием принятого решения. Данное решение заносится в протокол.

5.4. Для определения лучших условий предложенных в заявках комиссия оценивает такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извещении и документации.

Критерием оценки заявок являются:

№ п/п

Наименование критерия

шкала

1

Квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических и других работников подрядчика, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома.

1-5

2

Наличие технической оснащенности для проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

1-5

3

Осуществление деятельности по виду экономической деятельности «строительство».

1-5

4

Наличие положительных отзывов заказчиков по ранее выполненным работам по капитальному ремонту.

1-5

5

Сроки предоставления гарантии качества работ.

1-5

6

Сроки выполнения работ.

1-5

7

Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы.

1-5

8

Предлагаемые подрядчиком технологии выполнения работ по капитальному ремонту.

1-5


Использование иных критериев оценки заявок не допускается.

Участник, набравший наибольшее количество баллов, занимает первое место и объявляется победителем комиссионного отбора.

В случае совпадения значений критериев, предложенных двумя или несколькими участниками, им выставляется одинаковое количество баллов, максимально возможное в данном конкретном случае.

В случае, если два или несколько участников наберут одинаковый итоговый балл, победителем признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других участников.

5.5. Процедура рассмотрения будет происходить по адресу: по адресу: 164550 п.Брин-Наволок, ул. Набережная, дом 39 в 13 часов 00 минут 29 июня 2012 года.


^ 6. Заключение договора подряда по результатам проведения комиссионного отбора

6.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю один экземпляр протокола и проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения, предложенных победителем в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора подряда (приложение № 2 к документации), являющийся неотъемлемой частью настоящей документации.

        6.2. Срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора подряда, не должен превышать пяти дней со дня подписания протокола.

6.3. В случае если победитель или участник, заявке на участие которого присвоен первый номер, в срок, предусмотренный документацией, не представил заказчику подписанный договор подряда, победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор подряда с участником, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе принять решение о признании комиссионного отбора несостоявшемся.

6.4. Для подписания договора подряда Победителем комиссионного отбора предоставляются Заказчику для обозрения оригиналы лицензий, свидетельств ИФНС.

6.5. Договор подряда заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными.


Приложение № 1 к документации


Проект договора подряда


п.Брин-Наволок "___"_______20__г.


ООО «Двина», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Савина ВГ действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола комиссионного отбора № … от «…» ______________ 2012 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:


^ I. Предмет договора

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов находящихся в п.Брин-Наволок, которые определены в прилагаемой смете (Приложение 1), которую предоставил Подрядчик и являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Стоимость работ по Договору составляет _________ рублей (с НДС), Оплата производится по мере сдачи выполненных работ, в безналичной форме.

1.3. Гарантийные обязательства на весь объем выполненных работ - 2 года


II Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик выполняет работы в следующие сроки:

- начало работ - июль 2012 года;

- окончание работ – ноябрь 2012 года.


^ II. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

а) качественно произвести порученную работу в соответствии со сметой, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил.

б) обеспечить выполнение работ необходимыми мероприятиями по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

в) сдать Заказчику полностью законченную работу.

г) принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.

д) в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за 10 дней.

2.2. Заказчик обязуется:

а) в течение одного рабочего дня с даты предоставления Подрядчиком подписанного Договора и оригиналов лицензий и свидетельства о регистрации в ИФНС, передать ему по акту проектную документацию, необходимую для выполнения работ

б) принять от Подрядчика выполненную работу в десятидневный срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.

в) оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

2.3. Права сторон:

а) Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

б) Стороны имеют также иные права и несут иные обязанности предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.


^ III. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств, Стороны несут имущественную ответственность:

а) за нарушение сроков окончания выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости невыполненных работ.

б) в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах 10 % общей сметной стоимости работ.

в) за просрочку передачи необходимой, для выполнения работ проектно-сметной документации, Подрядчику, в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере 0,01 % за каждый день просрочки.

3.2. ^ Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, погодные условия т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.


^ V. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора


5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает свое действие после выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, новые условия договора считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон и только на основании письменного Соглашения.


^ VI. Заключительные положения


6.1 Взаимоотношения и ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для обеих Сторон.

6.3. В случае невозможности урегулирования, разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области.

6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору прилагается:

1) Смета (Приложение 1);


^ VII. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: ________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________


Заказчик Подрядчик

_____________ _________________


"___"______20__г. "___"______20__г.


М.П. М.П.


Форма 1


Заявка

на участие в комиссионном отборе


Дата:

Кому:


Лот №

Наименование участника комиссионного отбора:

Почтовый адрес участника комиссионного отбора:

Наименование заказчика: ООО «Двина»
^

Уважаемые господа!



Изучив документацию к комиссионному отбору на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, п.Брин-Наволок

____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника комиссионного отбора)

в лице_____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

предлагает выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в п.Брин-Наволок в соответствии с требованиями, установленными в документации к комиссионному отбору, и условиями договора подряда, прилагаемыми к документации, за цену договора в размере ____ руб. с учетом НДС. (указать сумму)

Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации участника комиссионного отбора)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 0 % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными, точными и верными во всех деталях.

Данная заявка подается с пониманием того, что данные, предоставленные участниками в заявке, могут проверяться Заказчиком.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с Заказчиком, в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя комиссионного отбора, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора подряда с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор подряда в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене.

До подготовки и оформления официального договора подряда настоящая заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

С предложенной формой и условиями договора подряда согласны.


Адрес места нахождения:

Телефон/Факс контактного лица:

Адрес электронной почты _____________


Директор ________________________(__________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

К настоящей Заявке прилагаются документы на 8 листах согласно описи.


^ Опись документов, прилагаемых к заявке (п.3 настоящей документации)


п/п

Название документа

Количество листов

1

^ Свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе




2

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица




3

Лицензия




4

^ Выписка из Единого реестра юридических лиц




5







6







7







8







9







10







11







12








Ген. директор -________________________( )

(подпись)

М.П.

Форма 2

^
Анкета участника комиссионного отбора
(для юридического лица)




№ п/п

Наименование

Сведения об участнике размещения заказа



Фирменное наименование






Организационно-правовая форма






ИНН/КПП, Банковские реквизиты






Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)






Основной вид деятельности






Ф.И.О. и должность руководителя






Документ подтверждающий полномочия руководителя (реквизиты протокола общего собрания акционеров (учредителей), приказа о назначении (в соответствии с учредительными документами)






Ф.И.О. главного бухгалтера






Численность работников





Адрес места нахождения (по регистрации)






Фактическое местонахождение






Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник размещения заказа






Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа






Адрес, телефон, факс компетентного органа (службы судебных приставов) по делам об аресте имущества по месту нахождения участника размещения заказа





Ген. директор ________________________( )

(подпись)

М.П.


Форма 3

Квалификационная анкета


1. Наименование участника комиссионного отбора

2. Организационно-правовая форма

3. Юридические реквизиты


Адрес:




Телефон:




Факс:




E-mail:





4. Данные о квалификационном составе ведущих специалистов с выделением жирным шрифтом тех, кто будет принимать участие в выполнении работ:


N п/п

Должность

Фамилия, имя, отчество

Образование (какое и когда окончил учебное заведение, факультет, специальность)

Стаж работы (лет)

по специаль-ности

в данной органи-зации

1

2

3

4

5

6

1





















































5. Техническая база организации с выделением жирным шрифтом оборудования, программного обеспечения, которое планируется использовать для выполнения работ.


N
п/п

Наименование оборудования, оргтехники и программного обеспечения

Количество

Техническое состояние

Примечание















































6. Сведения о производственной деятельности за последние 3 года.


Общий объем выполненных работ за последние 3 года


Год

Объем работ, тыс. руб.

2008




2009




2010





Перечень наиболее крупных работ за последние 3 года


N п/п

Наименование работ

Год

Стоимость по договору, тыс. руб.

Контактные телефоны Заказчика по заключенным договорам

1













2






























Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.


Ген. директор ________________________( )

(подпись)

М.П.
^

Форма 4

Предложение об условиях исполнения договора подряда



Наименование участника комиссионного отбора

Наименование предмета комиссионного отбора:


^ 1. Предложение о цене контракта:

Участник производит расчет цены по представленным заказчиком, объемом работ, в форме локальной сметы по каждому виду работ с учетом расценок и цен по всем категориям работ, налогов, пошлин и других сборов, которые участник оплачивает в соответствии с условиями договора подряда или на иных основаниях, а также изменения цен и расценок, исходя из данных статистического наблюдения, осуществления мониторинга товарного рынка и т.п.

    1. Общая стоимость работ, с НДС – ____________ руб.




  1. ^ Предложения об условиях выполнения работ:




Предложения

Требования Заказчика

Предложения участника комиссионного отбора

Сроки выполнения работ

1 лот – июль 2012 г.-

01 ноября 2012 года





^ 3. Предложение о качестве работ

Представление материалов, подтверждающих наличие у участника системы управления контроля качества Предложение о качестве работ в соответствии с техническим заданием, техническими условиями, градостроительным кодексом РФ, ГК РФ, СНиПами и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики

Подтверждение, что участник соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ (лицензии, разрешения, сертификаты)

Краткое изложение порядка представления ответов на запросы, касающиеся разъяснения своих предложений.

Технология производства работ и материалы согласно проекта производства строительно-монтажных работ.


Ген. директор ________________________( )

(подпись)

М.П.



Скачать 258,74 Kb.
Дата конвертации26.02.2013
Размер258,74 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы