Конкурсная документация icon

Конкурсная документация



Смотрите также:
  1   2   3
Конкурсная документация1 по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов


1. Общие положения


1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение по капитальному ремонту указанных в извещении о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от 30.05.2012 года.

1.2. Заказчик (организатор) конкурса: в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от 30.05.2012 года.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от 30.05.2012 года.

1.5.Срок выполнения работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком до 01 ноября 2012 года.

1.6. Дата, время и место подачи конкурсных заявок указаны в извещении о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от30.05.2012 года.

1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в дату и время, указанное в извещении о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от 30.05.2012 года.

1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте, указанном в в извещении о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от 30.05.2012 года не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.9. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере 3 (трех) % от начальной цены договора подряда. Обеспечение заявки предоставляется в виде безналичного перевода денежных средств со счета Участника конкурса, при этом денежные средства должны поступить на указанный в пункте 1.10 настоящей документации депозитный счет не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.10. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере 3 (трех) % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель: ООО «Ильинское ЖКХ»

Юридический адрес: 155060 Ивановская область, Ильинский район,

п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, 10

ИНН 3704561992, КПП 370401001

р/с 40702810317000040014 Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново

к/с 30101810000000000608

БИК 042406608

1.11. Участники конкурса обязаны достоверно и определенно указать в прилагаемом к заявке платежном поручении назначение платежа, по следующей форме: «обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД в МО _____________ (указать муниципальное образование) в отношении Заказчика ___________________ (указать наименование Заказчика) по Лоту № ____ (указать номер лота)». Примечание: выделенное курсивом не заносится в назначение платежа, поскольку является инструкцией.

1.12. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте, указанном в в извещении о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от 30.05.2012 года в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.13. Заключение договора подряда с победителем конкурса по форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации производится не ранее, чем через десять дней с даты опубликования результатов конкурса, но не позднее пятнадцати дней.

1.14. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса:

Контактный телефон: 7 (49353) 2-12-80

Факс 7 (49353) 2-19-92

Контактное лицо: Смирнова Надежда Федоровна

Адрес электронной почты: ilingkh@mail.ru

(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)


^ 2. Требования к участникам конкурса


Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.4 Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.

2.5 В зависимости от вида работ считать определенными в конкурсной документации специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу (в случаях, если выполнение вида работ требует наличия свидетельства СРО и/или специальной лицензии, участник конкурса должен обладать указанными документами).


^ 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие

в конкурсе


3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к Типовой конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к Типовой конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.

3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки в установленном порядке.

3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов - участников конкурса на объектах – аналогах (аналогичный объект с набором работ, сходными с работами по предмету настоящего конкурса) и соответствие иным квалификационным требованиям.

3.1.5. Организационно-штатное расписание участника конкурса и (или) подразделений участника конкурса, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к Типовой конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

3.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3.1.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

3.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.11. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

3.1.12. Копии документов, подтверждающие сведения, указанные в форме заявки на участие в конкурсе (приложение №1 конкурсной документации) по каждой заполненной участником позиции заявки. В случае отсутствия подтверждающих документов заявка считается заполненной ненадлежащим образом.

3.1.13 Технико-экономическое обоснование предполагаемого снижения цены договора подряда

( при наличии предложения участника о цене, отличающейся от начальной ( максимальной) цены Лота)

2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.2.1.Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть представлены участником в полном соответствии с Формами документов, являющихся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации. Дополнительно разъясняются некоторые требования к порядку заполнения сведений по утвержденным Заказчикам формам:

Относительно формы, представленной в приложении 1:

-цена работ должна быть представлена в следующем виде: цена цифрами, цена прописью, в том числе НДС (сумма цифрами, сумма прописью). Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте: «в том числе НДС_________________ рублей» следует записать: «не облагается».

- срок выполнения работ, предложенный участником должен исчисляться в календарных днях;

Относительно формы, представленной в приложении 4:

- наименование учебного заведения указывается в соответствии документом, подтверждающим получение высшего образования (данное требование распространяется в отношении каждого работника, указанного в Приложении 4).

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.13 настоящей конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается наименование, юридический адрес Заказчика, предмет конкурса, номер лота; наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес Подрядчика. Дополнительно, на внешнем конверте должна содержаться надпись: «Не вскрывать до (указывается дата и время, установленные извещением)». Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно «Оригинал» и «Копия». Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.


^ 4. Обеспечение конкурсной заявки


4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.10 настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов.

4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

4.3.2. Победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора.

4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.


^ 5. Процедура проведения конкурса


5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

5.3.2. Представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации.

5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

5.3.5. Представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

5.5. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске/недопуске каждого участника конкурса простым большинством (в случае равенства голосов Председатель комиссии имеет два голоса). Решение комиссии оформляется протоколом, который подлежит опубликованию на официальном сайте.

5.6. Конкурсные заявки подлежат хранению Заказчиком в течение 3 (трех) лет с момента окончания процедуры оценки и сопоставления заявок. Сведения, содержащиеся в конкурсных заявках, не подлежат разглашению и могут быть предоставлены для ознакомления третьим лицам только в случаях прямо установленных действующим федеральным законодательством.


^ 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе


6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. В случае, если в результате последовательной оценки заявок по каждому из критериев участникам присуждается равное количество баллов, победителем признается участник, который раннее других (имеющих равное с ним количество баллов) представил заявку на участие в конкурсе.


Таблица 1


^ Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Цена договора»




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Цена

договора

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0


Таблица 2


^ Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«срок выполнения работ»




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Срок выполнения

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».


Таблица 3


^ Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «квалификация участника»






Кри

те

рий

Мак

си

мальное кол-во бал

лов


Подкритерии

Показа-тель

подкрите-рия

(ед.)

Количество

штраф

ных баллов






Ква

лифика

ция



20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10



Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет



0

2 и более с опытом работы более 5 лет


5

в остальных случаях

10

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и более

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5


2 и более


10

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация участника», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости - подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.


Приложение 1

к Типовой конкурсной документации


^ Заявка на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ________________________________________________________________

_____________________________________________________ ___________ (указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо




2. Электронный адрес участника _______________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _______________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Значение

1

2

3

1.

Цена договора *




2.

Срок выполнения работ





8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация участника»



п/п

Наименование

Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами)

1.

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда





2.

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет,




- с опытом работы более 5 лет

3.

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

шт.




4.

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.




9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере __________________________________________________________рублей,

________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе_________________________________________________________

________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.13 конкурсной документации.


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.


*Примечание: в случае снижения цены договора по отношению к начальной (максимальной), участник обязан представить в составе заявки подробное письменное технико-экономическое обоснование экономии, составленное в строгом соответствии со следующими требованиями Фонда содействия реформированию ЖКХ:

«Для определения стоимости капитального ремонта жилых многоквартирных домов разрабатывается проектная документация в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации. Если по характеру ремонтных работ не требуется разработка чертежей, то в составе проектной документации приводятся два раздела: раздел первый – пояснительная записка с исходными данными для капитального ремонта и раздел второй – смета на капитальный ремонт.

Сметная документация на капитальный ремонт составляется в ценах, сложившихся ко времени ее составления в соответствии с МДС – 35.2004 в части, не противоречащей Положению о составе разделов проектной документации и должна содержать: сводный сметный расчет, объектную и локальные сметы»

http://www.fondgkh.ru/reforma/qa/index.html


Приложение 2

к Типовой конкурсной документации





страница1/3
Дата конвертации26.02.2013
Размер0,56 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы