На капитальный ремонт многоквартирных домов в городе котельниче icon

На капитальный ремонт многоквартирных домов в городе котельниче



Смотрите также:


УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации города Котельнича

_________________ С.Д. Большаков


«___» ____________ 2012 год



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ КОТЕЛЬНИЧЕ


г. Котельнич 2012 год


Содержание документации


Раздел 1. Порядок проведения конкурса

Раздел 2. Информационная карта открытого конкурса

Раздел 3. Образцы форм и документов для заполнения участниками

Раздел 4. Техническая часть – конкурсное задание

Раздел 5. Проект договора подряда


^ РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


  1. Общие положения


Конкурс проводится в соответствии с постановлением главы администрации города Котельнича Кировской области от 12.09.2012 № 636 «О проведении открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Котельниче» (далее - Постановлением).

Извещение о проведении конкурса размещается на сайте города Котельнича
http://www.municipal.ako.kirov.ru/kotelnich/ и публикуется в газетах «Котельничский вестник», «Вятская Земля».

Предметом конкурса является определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Котельниче Кировской области» на 2012-2013 годы (далее - Программы).

Организатором конкурса является администрация городского округа города Котельнича Кировской области (далее организатор).

Заказчиком конкурса является ООО «Управляющая компания ЖКХ
г. Котельнича № 2».

Участниками конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся казёнными учреждениями, имеющие право заниматься деятельностью, являющейся предметом конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в настоящей конкурсной документации.

Заказчик не может быть участником конкурса.

Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый организатором конкурса в целях осуществления отбора подрядных организаций для выполнения работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, и проверки соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации. Состав конкурсной комиссии утвержден Постановлением.

Участники конкурса подают в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе - комплект документов в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной документацией, и который содержит предложение участника об условиях исполнения соглашения.

Конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования, установленные организатором конкурса, к участникам конкурса, к составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям собственников помещений в многоквартирном доме, критерии и порядок оценки участников конкурса, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта и (или) реконструкции, условиях и процедурах конкурса, основных условиях исполнения соглашения;

Подрядная организация - юридическое лицо, не являющееся казённым учреждением, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим градостроительным законодательством, с которым по решению конкурсной комиссии заказчик заключает договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - победитель конкурса);

Договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - договор подряда), - договор, заключаемый между заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.


2. Порядок проведения конкурса


2.1. При проведении конкурса организатор конкурса осуществляет следующие функции:

определяет предмет и срок проведения конкурса;

разрабатывает и утверждает конкурсную документацию (изменения в конкурсную документацию);

размещает информацию о конкурсе (извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, протоколы заседаний конкурсных комиссий) в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Извещение о проведении конкурса на выполнение проектных работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме № 1, извещение о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме № 2. Все приложения к формам № 1 и № 2 оформляются организатором конкурса;

отвечает на вопросы участников;

участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса;

осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе;

обеспечивает опубликование протоколов заседаний конкурсной комиссии;

уведомляет в письменном виде победителей конкурса;

направляет информацию о результатах конкурса в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

2.2. Участник конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в конкурсной документации.

2.3. Требования к участникам, составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

2.4. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

2.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации заявок на участие в конкурсе в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

2.6. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией, которая создаётся в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов производится не ранее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время, место вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе указываются в извещении о проведении конкурса.

2.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за три календарных дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе продляется не менее чем на 10 календарных дней.

Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на официальном сайте муниципального образования в день, следующий за днём внесения таких изменений.

2.8. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной.

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой заявке на участие в конкурсе:

наименование участника;

должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией);

предлагаемые участниками условия (цена соглашения, срок выполнения работ, квалификация участника);

другая информация на усмотрение организатора конкурса.

2.9. Проверка соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией.

2.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

2.10.1. Отсутствие подписи в заявке на участие в конкурсе или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку на участие в конкурсе.

2.10.2. Несоответствие участника конкурсным требованиям, установленным конкурсной документацией.

2.10.3. Превышение цены заявки на участие в конкурсе над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

2.10.4. Представление участником в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений.

2.10.5. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в конкурсную документацию.

2.11. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием срока, установленного в извещении о проведении конкурса, не принимаются к рассмотрению.

2.12. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе;

если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

2.13. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку.

2.14. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса обязан передать победителю конкурса подписанный со стороны заказчика и организатора конкурса проект договора подряда, прилагаемый к извещению. Изменение условий договора подряда, определённых в конкурсной документации, не допускается.

2.15. Победитель конкурса обязан подписать договор подряда в десятидневный срок с момента его получения.

2.16. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору подряда (если обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае договор подряда заключается с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место.

2.17. В пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме № 5 осуществляется возврат обеспечения конкурсной заявки участникам (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-е и 2-е места.


^ 3. Конкурсная комиссия


3.1. Конкурсная комиссия создаётся правовым актом органа местного самоуправления. В правовом акте указываются состав конкурсной комиссии (не менее 6 человек), председатель конкурсной комиссии, порядок работы конкурсной комиссии в соответствии с конкурсной документацией и настоящим Порядком.

3.2. Помимо специалистов администрации муниципального образования в обязательном порядке в состав конкурсной комиссии включаются представители заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов по прилагаемой форме № 3 и подписывает его;

оформляет сводную таблицу заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме № 4 и подписывает её;

осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме № 5 и подписывает его;

оценивает заявки по критериям и подкритериям и оформляет таблицу оценки заявок по критериям и подкритериям по прилагаемой форме № 6;

определяет победителя открытого конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.

3.4. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии, назначаемые из числа представителей органа местного самоуправления.

3.5. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается из числа представителей администрации муниципального образования и ведёт протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание.

3.6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться органом местного самоуправления о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

3.7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее чем 67% от её состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика и представителя собственников помещений в многоквартирном доме. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

3.8. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за них проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

3.9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.

3.10. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

руководит деятельностью конкурсной комиссии;

председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

несёт ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и решение возложенных задач на комиссию;

осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

3.11. Члены конкурсной комиссии:

участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

участвуют в заседаниях комиссии;

выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

3.12. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

3.13. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников принимает решение об итогах конкурса.

3.14. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению соглашения на выполнение работ, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.


^ 4. Требования, к участникам и критерии оценки заявок


4.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими соглашениями (в том числе членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее - Перечень);

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется на основании пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участник подает заявку на участие в конкурсе на выполнение работ, составленную по прилагаемой форме № 7, с приложением следующих документов:

4.3.1. Описи входящих в состав заявки документов.

4.3.2. Документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника.

4.3.3. Документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

4.3.4. Документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.

4.3.5. Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).

4.3.6. Штатного расписания организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

4.3.7. Копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копии документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

4.3.8. Копий свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе).

4.3.9. Справки из налогового органа (либо копии справки) о размере просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсе.

4.3.10. Копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне).

Указанные в подпунктах 4.3.2-4.3.10 документы являются обязательными для представления. Все копии документов в составе заявки заверяются руководителем организации, участвующей в конкурсе, либо уполномоченным им лицом.

4.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и телефон.

4.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена заявка на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

4.6. Для определения лучших условий для исполнения соглашения, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим трем критериям:

цена соглашения (максимальное количество баллов - 60);

срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);

квалификация участника (максимальное количество баллов - 20).

4.7. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по трем подкритериям:

опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

4.8. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

4.9. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

ранжирование заявок по критериям «Цена соглашения» и «Срок выполнения работ» осуществляет конкурсная комиссия;

номер 1 получает заявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

4.10. Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена соглашения» и «Срок выполнения работ» осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2.


Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена соглашения»



Наименование

критерия

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое

количество баллов

Цена

соглашения

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0



Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Срок выполнения работ»


Наименование критерия

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов

Срок выполнения работ

20

1

20

2

18

3

16

4

14

5

12

6

10

7

8

8

6

9

4

10

3

11

2

12

1

13 и более

0


4.11. Выставление количества баллов заявкам конкурсной комиссией по критерию «Квалификация участника» осуществляется в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».


Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

«Квалификация»


Наименование критерия

Максимальное количество баллов

Наименование подкритерия

Показатель подкритерия (единиц)

Количество штрафных баллов

Квалификация

20

опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10

квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет

0

2 и более с опытом работы более 5 лет


5

в остальных случаях

10

сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и более

10

_______________

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта и (или) реконструкции, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта и (или) реконструкции, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.


^ 5. Условия договора подряда, заключаемого заказчиком с победителем конкурса, проведённого в рамках Программы


5.1. Условия договора подряда, заключаемого в соответствии с настоящим Порядком, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2. Существенными условиями договора подряда являются:

5.2.1. Предмет договора подряда.

5.2.2. Стоимость работ по договору подряда (в случае проведения нескольких видов работ стоимость указывается с разбивкой по каждому виду работ).

При этом в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).

5.2.3. Срок выполнения работ по договору подряда, в том числе срок начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения отдельных этапов работ (если предусмотрено их выполнение).

5.2.4. Основание заключения соглашения (указываются реквизиты протокола конкурсной комиссии).

5.2.5. Обеспечение исполнения обязательств победителем конкурса.

5.2.6. Порядок оплаты работ:

5.2.6.1. Субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются муниципальным образованием на отдельный банковский счёт заказчика.

5.2.6.2. Предварительная оплата работ по договору подряда составляет до 30% от цены договора подряда.

5.2.6.3. Оплата работ производится на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и произведённых затрат, оформленных в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и согласованных с органом местного самоуправления, а также с уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме.

5.2.7. Права и обязанности сторон договора подряда.

5.2.8. Сдача и приёмка работ по договору подряда.

5.2.9. Гарантийные обязательства победителя конкурса по качеству выполненных работ по договору подряда.

5.2.10. Ответственность сторон договора подряда (штрафные санкции за нарушение сроков исполнения обязательств по договору подряда, в отношении выполнения проектных работ в обязательном порядке предусматривается ответственность победителя конкурса за недостатки составленной проектной документации).

5.2.11. Порядок внесения изменений в договор подряда и основания расторжения договора подряда (в обязательном порядке предусматривается исполнение обязательств сторонами в случае перемены лиц в обязательстве в соответствии с главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации).

^

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА



Следующая информация и данные для конкретного открытого конкурса на размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела I. Порядок поведения конкурса. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.



п/п

Наименование пункта

Содержание

1

3

4

1

Наименование организатора заказчика, контактная информация

^ Организатор конкурса - Администрация городского округа города Котельнича Кировской области

612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская д.83; тел. (83342) 4-11-34, контактное лицо - Татаринов Сергей Иванович

Заказчик:

Лот № 1 - ООО «Управляющая компания ЖКХ г. Котельнича № 2»,
г. Котельнич, ул. Октябрьская, д. 102, директор Ежов Алексей Михайлович, тел. (83342) 4-24-82.

Лот № 2 - ООО «Управляющая компания ЖКХ г. Котельнича № 2»,
г. Котельнич, ул. Октябрьская, д. 102, директор Ежов Алексей Михайлович, тел. (83342) 4-24-82.

3

предмет открытого конкурса

Право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

^ Лот № 1 - многоквартирный дом № 35 по ул. Прудная в г. Котельниче.

Лот № 2 - многоквартирный дом № 29 по ул. Шмидта в г. Котельниче.


4

Извещение о проведении открытого конкурса

Размещено на официальном сайте города Котельнича по адресу
http://www.municipal.ako.kirov.ru/kotelnich/ и публикуется в газетах «Котельничский вестник», «Вятская Земля».

5

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

^ Место выполнения работ:

Лот № 1 - Кировская область, г. Котельнич, ул. Прудная, дом 35.

Срок выполнения работ: до 15 декабря 2012 года.

Лот № 2 - Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, дом 29.

^ Срок выполнения работ: до 15 декабря 2012 года.

6

Начальная (максимальная) цена договора

Лот № 1 - 787 825,0 (семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Лот № 2 - 1 182 549,0 (один миллион сто восемьдесят две тысячи пятьсот сорок девять) рублей 00 копеек.

7

Источник финансирования.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчета с исполнителем

Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства бюджета.

Российский рубль


8

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Предварительная оплата работ по договору подряда составляет не более 30% от цены договора подряда - в пределах денежных средств собственников помещений в многоквартирном доме, предназначенных для софинансирования производства работ по условиям Программы (см. Раздел 1, Общие положения).

Оплата работ производится на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и произведённых затрат, оформленных в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и согласованных с органом местного самоуправления, а также с уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме.

9

Порядок формирования договора

Цена договора включает все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, с учетом транспортных расходов, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

10

Краткая характеристика вида и объема работ, гарантии качества.

Характеристики работ (объем выполняемых работ) указаны в технической части конкурсной документации (конкурсное задание) и проекте договора.

11

Участники размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, не являющееся казённым учреждением, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие право заниматься деятельностью, являющейся предметом конкурса.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

12

Обязательные требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется на основании пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

16

Порядок предоставления и получения конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам по адресу: ^ 612600, г. Котельнич, ул. Советская, д. 83, каб. 17 бесплатно со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

Документация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

17

Форма заявки на участие в открытом конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в конкурсной документации.

18

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе

Опись входящих в состав заявки документов.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника.

Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.

Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).

Штатное расписание организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копии документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе).

Справка из налогового органа (либо копии справки) о размере просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсе.

Все копии документов в составе заявки заверяются руководителем организации, участвующей в конкурсе, либо уполномоченным им лицом.

19

Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

Описание оказываемых услуг, которые являются предметом открытого конкурса, качество и объем оказываемых услуг, осуществляется в соответствии с требованиями конкурсной документации и указывается участником размещения заказа в приложении к форме «Заявка на участие в открытом конкурсе», размещенной в разделе 3 конкурсной документации.

20

Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 17-00 часов, пятница с 8-00 до 16-00 (время московское), перерыв с 12-00 до 13-00.

^ День окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе установлен на 31 октября 2012 года до 10-00 часов (время московское).

21

Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе (адрес)

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: 612600,
г. Котельнич, ул. Советская, д. 83, каб. 17.


22

Размер обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе

Не установлен

23

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе

Не установлены

24

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

^ 31 октября 2012 года 10-00 часов (время московское)

612600, г. Котельнич, ул. Советская, д. 83, зал заседаний.

25

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:

^ 31 октября 2012 года 10-00 часов (время московское)

612600, г. Котельнич, ул. Советская, д. 83, зал заседаний.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе в случае:

- непредставления определенных Информационной картой открытого конкурса документов в составе заявке на участие в открытом конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 Раздела I Инструкции участникам размещения заказа;

- непредоставление участником размещения заказа документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе по соответствующим лотам;

- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

26




Дата, время и место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

^ 02 ноября 2012 года 16-00 часов (время московское)

612600, г. Котельнич, ул. Советская, д. 83, зал заседаний.

27

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

Для определения лучших условий для исполнения соглашения, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим трем критериям:

цена соглашения (максимальное количество баллов – 60);

срок выполнения работ (максимальное количество баллов – 20);

квалификация участника (максимальное количество баллов – 20).

Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по трем подкритериям:

опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

ранжирование заявок по критериям «Цена соглашения» и «Срок выполнения работ» осуществляет конкурсная комиссия;

номер 1 получает заявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена соглашения» и «Срок выполнения работ» осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Цена соглашения»


Наименование

критерия

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое

количество баллов

Цена

соглашения

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0



Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Срок выполнения работ»

Наименование критерия

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов

Срок выполнения работ

20

1

20

2

18

3

16

4

14

5

12

6

10

7

8

8

6

9

4

10

3

11

2

12

1

13 и более

0


4.12. Выставление количества баллов заявкам конкурсной комиссией по критерию «Квалификация участника» осуществляется в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

«Квалификация»

Наименование критерия

Максимальное количество баллов

Наименование подкритерия

Показатель подкритерия (единиц)

Количество штрафных баллов

Квалификация

20

опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10

квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет

0

2 и более с опытом работы более 5 лет


5

в остальных случаях

10

сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и более

10

_______________

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта и (или) реконструкции, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта и (или) реконструкции, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

28

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления обеспечения

Не установлен


29

Проект договора

Проект договора приведен в конкурсной документации.

30

Срок подписания проекта договора победителем конкурса

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса обязан передать победителю конкурса подписанный со стороны заказчика и организатора конкурса проект договора подряда, прилагаемый к извещению. Изменение условий договора подряда, определённых в конкурсной документации, не допускается.

Победитель конкурса обязан подписать договор подряда в десятидневный срок с момента его получения.



^ РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ


Заявка

на участие в конкурсе на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)


1. Участник


1.1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)




    1. 1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо





2. Электронный адрес участника: __________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавлен-
является (не является)

ную стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия).

Участник ______________________________________ выданное саморе-
имеет (не имеет)

гулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Предлагаем следующие условия выполнения соглашения:


№ п/п

Наименование критерия

Единица

измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

6.1

Цена соглашения, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

рублей




6.2

Срок выполнения работ

календарных дней с даты начала работ






7. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п

Наименование подкритерия

Единица

измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

7.1

Опыт работы: количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами

штук




7.2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет




с опытом работы более 5 лет




с опытом работы менее 5 лет




7.3

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

штук





8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________________________________________________________________ рублей,

___________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.


^

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ




Техническая часть (конкурсное задание) представлена далее в сметной документации:


^ Лот № 1 - локальная смета на капитальный ремонт кровли дома № 35 по
ул. Прудная.

Лот № 2 - локальная смета на капитальный ремонт кровли дома № 29 по
ул. Шмидта.


Содержание настоящего раздела в разрезе лотов будет являться содержанием Приложения 1 к типовому договору подряда, текст которого приведен в разделе 5.


^ РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА


Договор подряда №

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.


город Котельнич «___» ___________ 2012 г.


_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование юридического лица)

в лице _________________________________ , действующего на основании Устава, одной стороны и

(Ф.И.О. руководителя)

____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________., действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен по результатам размещения муниципального заказа (протокол подведения итогов аукциона от ______________ 2012 года № _________).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: г. Котельнич, ул. __________________ , дом ____ в соответствии с условиями настоящего договора и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Указанные в п. 1.2. работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных материалов и оборудования.

1.4. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены Подрядчиком в течение 30 дней с даты заключения настоящего договора. Допускается досрочное выполнение работ.

1.5. Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее 3 дней с даты заключения настоящего договора

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Обязанности и права сторон

^ 2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу Заказчику с оформлением акта приема-сдачи выполненных работ.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии со СНиП, СанПиН требованиям противопожарной безопасности. На все установленное оборудование и применяемые материалы представить Заказчику паспорт и сертификат качества.

2.1.3. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

2.1.4. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ письменно предупреждать Заказчика и производить дополнительные работы только по дополнительному соглашению сторон.

2.1.5. Предоставить по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением муниципального договора.

2.1.6. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, без согласия Заказчика.

2.1.7 В случае привлечения субподрядчиков должен представить Заказчику до заключения договора субподряда копии свидетельства о допуске к выполнению работ по настоящему договору, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, копии договоров подряда с субподрядчиками на выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора. Берет на себя ответственность перед Заказчиком за качество работ субподрядных организаций при заключении договоров субподряда по согласованию с Заказчиком.

2.1.8. Подрядчик должен выполнить работы и сдать Заказчику по акту приема - сдачи выполненных работ. Обязательства Подрядчика по договору будут считаться выполненными в полном объеме в день подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

2.1.9. Нести ответственность за соблюдение норм охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ.

2.1.10. В случае наличия обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предусмотренных договором, Подрядчик должен немедленно проинформировать об этом Заказчика, в случае если это не будет сделано Подрядчик в дальнейшем не вправе ссылаться на подобные обстоятельства.

2.1.11. Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность всех поставляемых материалов, оборудования используемого для исполнения муниципального договора, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приёмки объекта заказчиком.


^ 2.2. Права Подрядчика:

2.1. Вносить предложения и получить консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего договора.

2.2. С согласия Заказчика привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.

2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в строки, предусмотренные настоящим Договором.

^ 2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Своими силами устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов.

2.4.4. Получать от подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением муниципального договора.

2.4.5. В судебном порядке требовать распоряжения настоящего Договора и возмещения причиненных убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора либо выполняет работу настолько медленно, что окончательные работы к установленному сроку становятся невозможным.


3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет ___________(_________________________________) рублей.

3.2. Цена договора остается фиксированной в течение всего срока действия договора. Стоимость Договора указывается с учетом стоимости выполнения подрядных работ, стоимости материалов, страхования, транспортных, командировочных, уборку строительного мусора и иных расходов, все налоги (включая НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

3.3. Предварительная оплата работ по договору подряда составляет до 30% от цены договора подряда.

3.4. Оплата работ производится на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и произведённых затрат, оформленных в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и согласованных с органом местного самоуправления, а также с уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме.

3


4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении задания и направляет Заказчику для подписания акт приемки выполненных работ. В течение 15 дней Заказчик обязан осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт приемки выполненных работ). Либо при обнаружении отступлений от договора по объему или качеству работы, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.


5. Качество работ

5.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными нормами и правилами, нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и другим установленным нормам и правилам.

5.2. Применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимися. Качество применяемых материалов должно соответствовать ГОСТ, требованиям пожарной безопасности.

5.3.Подрядчик предоставляет Заказчику акты на скрытые работы, на поставленные материалы и изделия – копии сертификатов соответствия, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических заключений

5.4. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы на срок 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества – на все виды работ. Срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствии со сроками, установленными заводом – производителем.

5.5. Все недостатки и дефекты, выявившиеся в пределах гарантийного срока, Подрядчик обязуется устранить безвозмездно.


6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от суммы договора за каждый день просрочки до фактического окончания работ.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.


7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.


8. Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в связи с ним решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Кировской области.

8.2. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих очевидную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 3-дневный срок представить другой стороне надлежащие оформленные документы, подтверждающие факт изменений.


^ 9. Реквизиты и подписи сторон



Заказчик:

Подрядчик:



__________________ / ______________ /






________________ /_______________/

М.П.

М.П.



_____________



ПОДГОТОВЛЕНО










Главный специалист администрации

города Котельнича


К.А. Холманских






Дата конвертации27.02.2013
Размер0,5 Mb.
ТипКонкурс
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы