Документация по проведению открытого запроса предложений icon

Документация по проведению открытого запроса предложений



Смотрите также:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в помещениях здания главного корпуса ТЭЦ-19 по ул. Окраинная, 48


  1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, условиями договора, рабочим проектом 001-09.2012-ПС-СО «Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией», РД ЭО 0176-2000, СанПин 2.6.1.24-03, СП 2.6.1.27-2000 и другими нормами и правилами действующими на момент сдачи работ.

  1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть составлена на русском языке по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений) на бланке участника и заверена подписью уполномоченного представителя участника и его печатью.

В случае если заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью участника на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника.

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным открытым запросом предложений.

Цена договора должна быть фиксированной.

^ Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) копию лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений),

б) копии документов, подтверждающих наличие технического персонала, прошедшего обучение и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями РД ЭО 0176-2000, СанПин2.6.1.24-03, СП 2.6.1.27-2000

В составе заявки на участие в открытом запросе предложений должны быть представлены:

- заявка участника открытого запроса предложений по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений)

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений)

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) копию лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений),

б) копии документов, подтверждающих наличие технического персонала, прошедшего обучение и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями РД ЭО 0176-2000, СанПин2.6.1.24-03, СП 2.6.1.27-2000

Все копии документов, кроме нотариально заверенных, должны быть заверены печатью и подписью Участника или уполномоченного им лица. (Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003 , утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65).

  1. Требования к описанию участниками открытого запроса предложений на выполнение работ, которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик

Описание работ, которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик производится участниками открытого запроса предложений в соответствии с требованиями к выполняемым работам, установленными в пунктах 1 и 4 настоящей документации, проекте договоре являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также приложениях №1 и №2 к проекту договора.

  1. ^ Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Окраинная,48, ТЭЦ-19 МУП «Екатеринбургэнерго».

^ Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с условиями проекта договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также приложениями №1 к проекту договора

Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

^ Объем выполняемых работ: Установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией в соответствии с рабочим проектом 001-09.2012-ПС-СО, выполненным ООО «Стройактив-ЕКБ» (приложение № 1) к техническому заданию являющимся приложением №1 к проекту договора.

^ Сроки (периоды) выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента заключения договора

окончание выполнения работ - 30 календарных дней с момента заключения договора.

  1. ^ Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора: 652 698(Шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) руб.12 коп в т.ч. НДС

  1. ^ Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в два этапа:

первый этап – предоплата в размере 20% от общей стоимости работ;

второй этап – окончательный расчет в срок не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с момента приемки выполненных работ, после подписания сторонами актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, предоставления счета - фактуры.

  1. ^ Порядок формирования цены договора

Цена договора сформирована на основе сметного расчета, включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору

  1. ^ Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

Дата начала подачи заявок: 28 ноября 2012 года

Дата окончания подачи заявок: 04 декабря 2012 года 17 часов 15 минут (время местное)

^ Место подачи заявок: 620027,г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур

Порядок подачи заявок:

Участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)

Заявки, полученные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

Любой участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений, внесение изменений в которую не допускается.

  1. ^ Требования к участникам закупки

1) соответствие участников закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. ^ Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации по проведению открытого запроса предложений

Любой участник закупки вправе запросить разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений и размещает на сайте разъяснения положений документации по проведению открытого запроса предложений, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

11. ^ Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов открытого запроса предложений.

Вскрытие конвертов с предложениями произойдет в 10-00 часов местного времени 05 декабря 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а. Рассмотрение и оценка заявок участников произойдет в 10-00 часов местного времени 06 декабря 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а.

12. ^ Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений



п/п

Наименование критерия (показателя)

оценки заявок

Коэффициент значимости критерия и иные значения, установленные в документации по проведению открытого запроса предложений в отношении критерия

1.

Цена за договора

70%

2.

Квалификация участника закупки

20%

2.1

опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.)

100 баллов

3.

Срок гарантии на результат работ:

Минимальный приемлемый срок – 24 месяца.

10%



^

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений


Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, поданных участниками закупки.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей документацией по проведению открытого запроса предложений.


^ Оценка заявок по критерию «цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.


Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.


^ Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки»

Для получения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника закупки» каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Предмет оценки и перечень показателей по критерию «квалификация участника закупки» (максимальное значение - 100 баллов):


- опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.).


^ Оценка заявок по критерию «срок гарантии на результат работ»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на результат работ», определяется по формуле



где:


Rсi
-  рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества на результат работ, установленный Заказчиком в документации по проведению открытого запроса предложений;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества на результат работ.

В целях оценки и сопоставления заявок со сроком предоставления гарантии качества на результат работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества на результат работ, установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях (заявках) содержаться одинаковые условия исполнения договора, победителем запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого поступило ранее предложений (заявок) других участников закупки.


Приложение №1

к документации по проведению

открытого запроса предложений


ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в помещениях здания главного корпуса ТЭЦ-19 по ул. Окраинная, 48


Дата: ____________________


^ Наименование организации:




Юридический адрес:




Телефон/ факс/ электронный адрес:




ИНН / КПП:




^ Банковские реквизиты:






Уважаемые господа!


Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений, документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в помещениях здания главного корпуса ТЭЦ-19 по ул. Окраинная, 48 а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице ________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные запросом предложений в соответствии с требованиями документации о запросе предложений на условиях, которые мы представили в Предложении о качестве работ и иных предложениях об условиях исполнения договора, в том числе предложении о цене договора


Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора



п/п

Наименование критерия (показателя)

оценки предложений

^ Предложение участника закупки

1.

Цена договора

указать цену договора в руб.

(не выше цены договора, установленной Заказчиком)

2.

Квалификация участника закупки




2.1

опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.)

указать число завершенных объектов-аналогов

(подтвердить документально)

3.

^ Срок гарантии на результат работ:

Минимальный приемлемый срок – 24 месяца

указать срок гарантии на результат работ

Мы признаем, что требования к качеству выполняемых работ соответствуют требованиям СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ» и др. действующим строительным нормам и правилам.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае признания нас победителем запроса предложений, в случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, в случае признания нас единственным участником запроса предложений и передачи нам проекта договора, мы берем на себя обязательства заключить договор с МУП «Екатеринбургэнерго».

Мы согласны выполнять условия, предложенные в тексте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

Сообщаем, что заявка на участие в запросе предложений сохраняет своё действие до подписания договора или принятия решения об отмене запроса предложений.

Мы признаем, что объявление заказчиком открытого запроса предложения и представление Участником предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________.

контактная информация

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.


Приложения:

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) копия лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений),

б) копии документов, подтверждающих наличие технического персонала, прошедшего обучение и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями РД ЭО 0176-2000, СанПин2.6.1.24-03, СП 2.6.1.27-2000


Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки __________________________________________________Ф.И.О.

(МП) (подпись)


Приложение №2

к документации по проведению

открытого запроса предложений


^ Справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора




п/п

Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)

Описание договора

(объем и состав работ, описание основных условий договора)

Сумма договора, рублей (с НДС)

1.













2.













3.




























К данной справке прикладываются документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (опыт выполнения работ).

По усмотрению участника размещения заказа это могут быть копии договоров (контрактов), актов приемки выполненных работ, отзывов заказчиков и т.п.


Проект


^ ДОГОВОР №

г. Екатеринбург «___» ____________ 2012 г.


Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» в лице генерального директора Бондарева Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании стороны на основании протокола комиссии № _____ от «___» _______________ заключили настоящий договор о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения людей о пожаре (СОУЭ).

1.2.Содержание и объем работ определяется техническим заданием (приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.


^ 2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1.Срок исполнения Исполнителем обязательств (п.1.1 настоящего договора) до « ____ » ____________ 20 ___ года.

2.2.Исполнитель в течение 3 (трех) дней со дня завершения работ, указанного в п.2.1., направляет Заказчику уведомление о готовности работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт).

2.3.Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ с указанием недоработок и сроков их устранения.

2.4.Исполнитель обязан безвозмездно устранить все замечания и претензии Заказчика в установленные сроки. После чего приемка работ производится в соответствии с п.2.3. настоящего Договора.

2.5.Гарантия на результат выполненных работ, в том числе на оборудование и материалы, составляет ______ с даты подписания сторонами Акта.

2.6.Заказчик обязуется оплатить работы, принятые по Акту, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.


^ 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется на основании результата открытого запроса предложений ______________________________________.

3.2.Оплата по настоящему Договору производится в два этапа:

*первый этап – предоплата в размере 20% от общей стоимости работ; на основании выставленного Исполнителем счета;

*второй этап – окончательный расчет в срок не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с момента приемки выполненных работ, на основании подписанного сторонами Акта и выставленного Исполнителем счета.

3.3.Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4.Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5.Оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств на основании выставленного счета. Обязанность по оплате считается исполненной Заказчиком с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

^ 4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора.


5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от общей стоимости оборудования и работ по Договору за каждый день задержки, но не более 5% от этой стоимости.

5.2.Исполнитель гарантирует качество работ, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора, и обязуется за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение __ (_________) месяцев с момента сдачи работ Заказчику.

5.3.Разногласия, возникшие по настоящему Договору, разрешаются путем проведения переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в установленном законодательством РФ порядке.


^ 6.ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.


^ 7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Настоящий договор составлен на 2-х листах в 2-х экземплярах, кроме того, Приложение № 1, к настоящему договору составлено в 2-х экземплярах на 3-х листах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

7.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.3.Изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме и вступают в силу после подписания их Сторонами.

7.4.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.5.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.


^ 8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго»

ИНН 6608002884 КПП 660850001

Юридический адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова,34а

Фактический адрес:

р/с 40702810200010000039

Банк: ОАО Банк «Екатеринбург» г.Екатеринбург

к/с 30101810500000000904

БИК 0465777904

Исполнитель

Приложение № 1

к договору № ____ от «__» _______ 2012 г.


^ Техническое задание на выполнение работ


Наименование: «Оборудование автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре и управлением эвакуацией в соответствии с требованиями ст.54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» помещений здания главного корпуса ТЭЦ-19 по ул.Окраинная,48»


^ 1.Наименование выполняемых работ: Выполнение монтажных работ по установке систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, обеспечение автоматического обнаружения пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности в помещениях здания главного корпуса ТЭЦ-19 по ул.Окраинная,48.

^ 2.Количество выполняемых работ: Установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией в соответствии с рабочим проектом 001-09.2012-ПС-СО, выполненным ООО «Стройактив-ЕКБ» (приложение № 1) к настоящему техническому заданию.

^ 3.Место выполнения работ: г.Екатеринбург, Чкаловский район, ул.Окраинная,48, ТЭЦ-19 МУП «Екатеринбургэнерго».

4.Сроки (периоды) выполнения работ:

начало работ- с момента заключения договора

окончание работ- 30 дней с момента заключения договора.

^ 5.Источник финансирования: собственные средства, предусмотренные планом расходов на проведение мероприятий службы охраны труда и экологии на 2012 год.

6.Форма,сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится в два этапа:

первый этап – предоплата в размере 20% от общей стоимости работ;

второй этап – окончательный расчет в срок не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с момента приемки выполненных работ, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ и выставленного счета.

^ 7.Виды выполняемых работ: Монтажные работы по оборудованию помещений здания главного корпуса системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполняются в соответствии с рабочим проектом, предусматривают установку следующего количества необходимого оборудования:

блок сигнально-пусковой С2000-СП1 ис.1 – 1 шт.;

блок контроля и индикации С2000-БКИ – 1 шт.;

пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000М – 1 шт.;

источник бесперебойного питания РИП 12RS – 1 шт.;

аккумуляторная батарея АКБ-17 А/ч – 3 шт.;

извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А – 115 шт.;

извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР-513-3А–9 шт.;

контроллер двухпроводной линии связи С-2000КДЛ – 1 шт.;

контрольно-пусковой блок С-2000КПБ – 1 шт.;

блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 11 шт.;

оповещатель пожарный световой «Выход» «Молния-12» - 9 шт.;

блок речевого оповещения Соната-К-Л – 3 шт.;

оповещатель охранно-пожарный речевой Соната-3 – 12 шт.;

автоматический выключатель, 6А – 1 шт.;

аккумуляторная батарея АКБ-7 А/ч – 3 шт.

Монтаж оборудования производить в соответствии с требованиями РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, а также в соответствии с паспортами на оборудование. Технические средства следует размещать по рабочим чертежам.

Пусконаладочные работы выполняются организацией выполняющей монтаж оборудования в соответствии с рабочим проектом и требованиями СНиП 3.05.06-85.

^ 8. Условия выполнения работ: Заказчик передает Исполнителю один экземпляр рабочего проекта 001-09.2012-ПС-СО «Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией», выполненный ООО «Стройактив-ЕКБ» в 2012 году на бумажном носителе.

Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь сертификаты в области пожарной безопасности. Прокладка кабелей производится в кабель-каналах по стенам и открытому потолку и на стальной проволоке за подвесным потолком. При проведении монтажных работ необходимо использовать следующие кабельные изделия:

-кабель симметричный парной скрутки огнестойкий для систем противопожарной защиты, числом и сечением жил 1х2х0,75 КПСЭнг FRLS;

-кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, числом и сечением жил 3х1,5х0,66 ВВГнг FRLS;

-шнур гибкий со скрученными жилами с ПВХ изоляцией и в оболочке плоский, числом и сечением жил 2х0,75 ШВВП.

^ 9.Общие требования к выполнению работ: Исполнитель выполняет работы в соответствии с рабочим проектом 001-09.2012-ПС-СО «Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией».

К монтажу допускаются лица прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями РД ЭО 0176-2000, СанПин2.6.1.24-03, СП 2.6.1.27-2000. Наличие квалифицированного аттестованного персонала.

Все приборы системы перед монтажом должны пройти входной контроль. В процессе входного контроля приборам присваивается, индивидуальные адреса и задается индивидуальная конфигурация приборов.

^ 10.Порядок (последовательность, этапы выполнения) работ:

п/п

Наименование этапа работ

Срок выполнения этапа работ с момента заключения договора

^ Этапы выполнения работ и их оплата

1.

Монтажные работы

25 дней

1 этап (20% предоплата перед началом проведения работ).

2.

Пусконаладочные работы

30 дней

2 этап (после проведения монтажных работ). Окончательный расчет после сдачи и подписания акта выполненных работ.


^ 11.Требования к качеству работ: Соблюдать требования нормативных документов в области пожарной безопасности и настоящего технического задания. Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

^ 12.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: При заключении договора, Исполнителю необходимо представить удостоверения о краткосрочном повышении квалификации его специалистов, которые будут проводить монтажные работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией и другие документы подтверждающие квалификацию и аттестацию персонала.

^ 13.Порядок сдачи и приемки результатов работ: По акту сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренном договором.

14.Требования по объему гарантий качества работ: Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, предусмотренных в договоре. При обнаружении недостатков в период приемки выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно в течении 2-х (двух) рабочих дней устранить выявленные замечания. Наличие у Исполнителя регистрации, а также собственной или арендованной базы на территории производства работ.

^ 15.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 24 месяца с даты, указанной в акте о приемки установки в эксплуатацию.


Приложение №2

к договору №_______ от _________


^ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК.


____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, обязуется выполнить работы по договору №_______ от_______________, заключенному с МУП «Екатеринбургэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в следующем порядке и в сроки:


^ Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора,

Конечный срок выполнения работ: 30 дней с момента начала работ.


Этапы работы и сроки их выполнения




п/п


Наименование этапа работ


Срок выполнения этапа работ с момента заключения договора

Этапы выполнения работ и их оплата

1

Монтажные работы

25 дней

с момента заключения договора


I этап

(акт сдачи-приемки работ)


2

Пусконаладочные работы

30дней

с момента заключения договора

II этап (акт сдачи-приемки работ)



Настоящий график выполнения работ является неотъемлемой частью договора подряда №_______ от _______________.



Заказчик:


_____________

М.П.

Подрядчик:


___________

М.П.




Скачать 324,02 Kb.
Дата конвертации02.04.2013
Размер324,02 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы