О проведении открытого аукциона в электронной форме icon

О проведении открытого аукциона в электронной форме



Смотрите также:
  1   2   3   4   5   6
«Утверждаю»:

ВрИО Главы администрации

МО «Селитренский сельсовет»

___________________ А.Н. Климашов

« 16 » апреля 2013 год


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м., от перекрестка ул. Кирова с. ул. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м. в с. Селитренное

Харабалинского района


с. Селитренное

2013 г.


ИЗВЕЩЕНИЕ

^ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчик: администрация МО «Селитренский сельсовет», в лице ВрИО Главы администрации МО «Селитренский сельсовет» А.Н. Климашова

^ Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

Место нахождения/почтовый адрес: 416022, Астраханская обл., Харабалинский район, с. Селитренное, ул. Советская, 58.

^ Адрес электронной почты: selitsovet@yandex.ru

Телефон/факс: 8(85148)5-61-17

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м, от перекрестка ул. Кирова с. ул. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м в с. Селитренное Харабалинского района в соответствии с условиями, установленными в документации об открытом аукционе в электронной форме и локальной сметой.

^ Объем выполняемых работ – согласно приложения № 1; № 2 указан в Части 3. «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. С полной проектно-сметной документации можно ознакомиться у Заказчика.

^ Место выполнения работ: Астраханская обл., Харабалинский район, с. Селитренное, автомобильная дорога общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м, от перекрестка ул. Кирова с. ул. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м.

^ Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 06 мая 2013 года в 09 часов 00 минут московского времени.

^ Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе – 13 мая 2013 года

^ Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае, если дата проведения открытого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения открытого аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день – 16 мая 2013 года.


^ Часть 1. Общие положения


1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим государственный заказ.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадки ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sberbank-ast.ru в порядке, установленном главой 3.1 «Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме» Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) без взимания платы.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м, от перекрестка ул. Кирова с. ул. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м в с. Селитренное Харабалинского района в соответствии с условиями, установленными в документации об открытом аукционе в электронной форме и локальной сметой.


^ 2. Требования к участникам размещения заказа

2.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;


^ 3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

3.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.3. Заявка направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (далее – первая и вторая часть заявки) и должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно в срок, определенный настоящей документацией.

3.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в настоящем аукционе.

3.5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

- конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара;

3.6^ . Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме; о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющийся предметом государственного контракта, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения государственного контракта, являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.7. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с порядком, определенным в Регламенте участия в электронных аукционах на электронной площадке.

3.8. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

^ 3.9. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми.


^ 4. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

4.1. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5,0 % начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 67500 (шестьдесят семь тысячи пятьсот) рублей.

4.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

4.3. Поступление заявки является поручением оператору электронной площадки о блокировании операций по счету такого участника в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.


^ 5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается 06 мая 2013 года в 10 часов 00 минут (время московское).


^ 6. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается: 13 мая 2013 года.


^ 7. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме – 16 мая 2013 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.


^ 8. Источник финансирования заказа

Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, средства бюджета Астраханской области, предусмотренные на дорожное хозяйство (дорожный фонд), в рамках отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» (90%) и средства местного бюджета (10%).


^ 9. Порядок формирования цены муниципального контракта

9.1. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 21.8. настоящей документации.

9.2. Цена муниципального контракта формируется с учетом расходов на все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые участник размещения заказа должен выплатить в связи с выполнением обязательств по муниципальному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара


^ 10. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта и её обоснование

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 1350000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: цена сформирована на основании локальной сметы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м, от перекрестка ул. Кирова с. ул. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м в с. Селитренное Харабалинского района.


^ 11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиком

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиком, является рубль Российской Федерации.


12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Не применяется.


^ 13. Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере 20 % (двадцать процентов) от максимальной цены контракта. Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.


14. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Указаны в Части 3. «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.


14.1. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам.

Указаны в Части 3. «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.


^ 15. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Указаны в Части 3. «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.


^ 16. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Указаны в Части 3. «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.

17. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата по муниципальному контракту за выполненные работы будет осуществляться Заказчиком безналичным перечислением после подписания акта выполненных работ и получения счета, формы КС-2 (акт приемки выполненных работ) и формы КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), подписанных обеими сторонами, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета Астраханской области, но не позднее 31 декабря 2013 года.

Аванс не предусмотрен.


^ 18. Основания для возвращения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником размещения заказа

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, в течение одного часа с момента ее получения, возвращается оператором электронной площадки участнику размещения заказа, подавшему эту заявку, в случае:

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе, не подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 10 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе;

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа менее чем за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа.


^ 19. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа не допускается единой комиссией Заказчика к участию в открытом аукционе в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.5 раздела 3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.5 раздела 3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.


^ 20. Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме

20.1. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

20.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копии выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в разделе 2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


^ 21. Заключение муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме

21.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

21.2. В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.

21.3. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки протокол разногласий к проекту муниципального контракта. Содержание, сроки и порядок обмена информацией при составлении протокола разногласий регламентированы статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

21.4. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный муниципальный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт.

21.5. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме государственного контракта в соответствии с пунктом 21.4 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

21.6. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

21.7. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

21.8. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

21.9. В случае перемены муниципального заказчика по муниципальному контракту права и обязанности заказчика по такому муниципальному контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

21.10. Сведения об участниках аукциона, уклонившихся от заключения муниципального контракта, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.



      22. Преференции

При проведении настоящего аукциона преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.


^ Часть 2. Проект муниципального контракта


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ для муниципальных нужд МО «Селитренский сельсовет»


с. Селитренное _________2013 года


Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ВрИО Главы администрации МО «Селитренский сельсовет, Климашова Александра Николаевича действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Селитренский сельсовет» и ___________________________________________________

(полное наименование поставщика)

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________,

(наименование учредительного (регистрационного) документа)

именуемым в дальнейшем Поставщик, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

^ ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Стороны заключили настоящий контракт, согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м, от перекрестка ул. Кирова с. ул. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м в с. Селитренное Харабалинского района с использованием собственных сил, средств и своих материалов, согласно ведомости потребных товаров (ресурсов) (приложение № 3 к настоящему контракту), в соответствии с локальной сметой утвержденной Заказчиком и действующими нормативными документами, в сроки установленные календарным графиком производства работ, а Заказчик берет на себя обязательство произвести оплату выполненных работ, в размерах, формах и условиях предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по контракту в указанные сроки, в объеме, установленном локальной сметой и с надлежащим качеством.

1.3. При исполнении контракта стороны руководствуются Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р, перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении работ (приложение № 2 к настоящему контракту) и другими нормативными документами, действующими на момент выполнения работ.

1.4. Место выполнения работ: Астраханская обл., Харабалинский район, с. Селитренное, автомобильная дорога общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м, от перекрестка ул. Кирова с. ул.. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м.


^ ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет __________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Цена контракта формируется с учетом расходов на все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена контракта представляет собой твердую сумму, которая не подлежит каким-либо изменениям, за исключением изменений, вносимых в контракт в соответствии с п. 10.4. настоящего контракта.

2.4. Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области, предусмотренные на дорожное хозяйство (дорожный фонд), в рамках отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» (90 %) и средства местного бюджета (10 %), в соответствии с Соглашением о направлении в 2012 году в бюджет муниципального образовании «Харабалинский район» субсидий в рамках реализации отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» (приложение № 1 к настоящему контракту).

2.5. Оплата по настоящему контракту за выполненные работы будет осуществляться Заказчиком безналичным перечислением после подписания акта выполненных работ и получения счета, формы КС-2 (акт приемки выполненных работ) и формы КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), подписанных обеими сторонами, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета Астраханской области, но не позднее 31 декабря 2013 года.

2.6. При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Удержание неустойки производится путем отражения в форме КС-2 (акт приемки выполненных работ) удерживаемых сумм.

2.7. Заказчик имеет право отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.


^ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:

3.1. Представить в двухдневный срок, после подписания настоящего контракта, на согласование Заказчику разработанную технологическую карту на устройство поверхностной обработки, календарный график производства работ.

3.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, установленные календарным графиком производства работ, в соответствии с локальной сметой, Соглашением о направлении в 2012 году в бюджет муниципального образования «Харабалинский район» субсидий в рамках реализации отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» и условиями предусмотренные настоящим контрактом.

3.3. Ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, представлять Заказчику:

форму КС –3 (справка о стоимости выполненных работ), в которой указывается сумма выполненных работ, за минусом суммы неустойки, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего контракта;

форму КС –2 (акт о приемке выполненных работ).

При нарушении срока сдачи работ объем переносится на следующий месяц.

3.4. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, организовать операционный контроль за ходом ремонта и представить результаты лабораторных испытаний Заказчику.

3.5. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или его представителем скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

3.6. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки выполнения работ (начало и окончание).

3.7. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

3.8. Обеспечить во время проведения работ безопасность строительных работ, безопасный проезд автотранспортных средств и проход пешеходов, а так же обустройство места производства работ соответствующими дорожными знаками, мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей природной среды, экологической безопасности и электробезопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.9. Обеспечить и содержать за свой счёт охрану объекта, материалов, стоянки строительной техники и другого имущества.

3.10. Немедленно уведомить Заказчика обо всех случаях приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), а также о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях, могущих возникнуть при исполнении данного контракта.

3.11. За свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной локальной сметы. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

3.12. Гарантировать на материалы, согласно ведомости потребных товаров (ресурсов) (приложение № 3 к настоящему контракту) выполнение следующих условий:

3.12.1. Материалы должны быть новыми. Использование бывших в употреблении материалов не допускается.

На момент подписания контракта материалы должны быть никому не проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоять, свободны от любых прав и претензий третьих лиц, о которых соответствующая сторона в момент заключения контракта знала или не могла знать. Подрядчик несёт ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанных материалов в залоге или обременении их правами третьих лиц.

3.12.2. Материалы должны отвечать установленным санитарным и техническим требованиям. Материалы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровью, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством Российской Федерации.

3.12.3. Технические характеристики используемых материалов должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов в сфере производства строительной продукции.

3.12.4. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество, в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Материалы должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12.5. Материалы, подлежащие сертификации либо декларированию, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификаты соответствия либо декларации о соответствии, выданные уполномоченными органами.

Материалы должны иметь действующее санитарно-эпидемиологическое заключение либо свидетельство о государственной регистрации, выданное уполномоченным органами.

3.12.6. Документы, передаваемые Подрядчиком Заказчику одновременно с материалами: счет-фактура (или счет), товарная накладная, сертификат соответствия либо декларации о соответствии, выданные уполномоченными органами, паспорт на товар, гарантийные талоны, акт приемки-передачи товара.

3.13. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

3.14. По запросу Заказчика представлять информацию об объекте, в том числе на электронных носителях.

3.15. Заключить и представить в десятидневный срок Заказчику договор страхования строительных рисков.

3.16. После завершения работ по объекту вывезти за пределы строительной площадки: строительные машины; транспортные средства; оборудование; материалы; изделия, конструкции и строительный мусор.

3.17. При завершении работ выдать гарантийный паспорт.


^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

4.1. После подписания контракта передать Подрядчику локальную смету утвержденную Заказчиком.

4.2. Обеспечить, в соответствии с условиями раздела 2 настоящего контракта, финансирование выполненных и принятых работ.

4.3. Заказчик имеет право:

до начала работ проверить готовность Подрядчика к входному и операционному контролю качества;

производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества выполненных работ, произведенных или поставленных по договору материалов;

отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и сметной документацией;

в бесспорном порядке удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств;

отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке (прекращение) работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

не выполнения в установленные сроки Подрядчиком ранее данных распоряжений;

неблагоприятных (не допустимых по техническим требованиям) погодных условий или при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

отсутствия или недостаточного финансирования;

некачественного выполнения работ.

передавать свои полномочия и функции, в части контроля за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, иным специализированным организациям;

4.4. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или выполняет работу с нарушением календарного графика производства работ, что может повлечь за собой нарушение срока сдачи работ, а также, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе:

- назначить Подрядчику срок для устранения имеющихся недостатков;

- при невыполнении Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков, приостановить действие настоящего контракта.


^ ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

5.1. Заказчик в течение всего срока действия контракта контролирует объемы и качество выполненных работ с проведением соответствующих проверок. При необходимости привлекаются независимые лаборатории и другие организации, осуществляющие оценку качества. В случае обнаружения дефектов, составляет соответствующий акт, который представляет Подрядчику для принятия необходимых мер по их устранению.

5.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

5.3. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных и скрытых работ. Готовность подтверждается двухсторонним актом промежуточной приемки и актом освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

5.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, в указанный срок Подрядчик направляет акт Заказчику. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы, то Подрядчик своими силами и за счёт собственных средств обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы с надлежащим качеством.

5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.7. Объемы работ, не предусмотренные сметной документацией не согласованные с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

5.8. Затраты на непредвиденные работы и затраты принимаются в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту.


ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок на сдаваемую в эксплуатацию автомобильную дорогу общего пользования местного значения от ул. Кирова дом № 13 до пересечения с ул. Ленина – 200м, от перекрестка ул. Кирова с. ул.. Ленина в сторону ул. Комсомольской – 170м в с. Селтренное Харабалинского района составляет не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента завершения работ по объекту.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (приложение № 4 к настоящему контракту).

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.


^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту, стороны несут полную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

7.2.1. В случае задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 3 дня от даты, установленной настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

7.2.2. В случае невыполнения работ в срок, предусмотренный календарным графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от общей стоимости объема невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.2.3. В случае несвоевременного освобождения строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и строительного мусора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

7.2.4. В случае невыполнения обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

7.2.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. За выявленные в процессе промежуточной приемки работ дефекты (не соответствие требованиям ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.) Подрядчик выплачивает неустойку в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ в течение гарантийного срока.

7.5. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

7.5.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

7.5.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.


^ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

8.1. Интересы Заказчика представляет __________________________________________.

(должность лица на осуществление действий от имени Заказчика, Ф.И.О.)

8.2. Интересы Подрядчика представляет ________________________________________.

(должность лица на осуществление действий от имени Подрядчика, Ф.И.О.)


^ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту если оно явилось следствием непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, забастовок или других, не зависящих от сторон обстоятельств, происходящих в районе выполнения работ. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана не позднее 5 дней с момента их поступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Не своевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двусторонним Соглашением.


^ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

В случае необходимости внесения в контракт изменений, не противоречащих требованиям действующего законодательства, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление.

Все возникшие изменения в ходе исполнения контракта, либо дополнительные обязательства сторон оформляются сторонами письменно в виде дополнительных соглашений.

При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.


^ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Все, вызванные контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров.

В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно решаются в Арбитражном суде Астраханской области.

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания, срока исполнения и записываются в журнал производства работ.

Подрядчик не имеет права без согласия 3аказчика перевыполнять объемы финансирования определенные Соглашением о направлении в 2012 году в бюджет муниципального образования «Харабалинский район» субсидий в рамках реализации отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года».

Неотъемлемой частью настоящего контракта являются приложения:

Приложение № 1. Соглашение о направлении в 2012 году в бюджет муниципального образования «Харабалинский район» субсидий в рамках реализации отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года».

Приложение № 2. Перечень нормативных документов, обязательных к руководству.

Приложение № 3. Ведомость потребных товаров (ресурсов).

Приложение № 4. Гарантийный паспорт.


^ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

12.1. Обеспечение исполнения обязательств по контракту не требуется.


РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. При расторжении контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

13.4. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов и соглашением о расторжении.


^ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

14.1. Работы должны быть выполнены в следующие сроки: в течение десяти дней с момента заключения муниципального контракта.

14.2. Работы должны выполняться в соответствии с календарным графиком производства работ, утверждаемым сторонами.

14.3. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.


^ СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до окончания всех взаиморасчетов.

15.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке, имеющий равную юридическую силу для каждой из сторон.


^ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет».

416022, Астраханская обл., Харабалинский район, с. Селитренное, ул. Советская, 58

ИНН 3010000319 КПП 301001001

Наименование банка: УФК по Астраханской области (Администрация муниципального образования «Селитренский сельсовет»).

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России

по Астраханской области г. Астрахань

БИК 041203001

р/с 40204810700000000108

Лицевой счёт 03253002990

Подрядчик:



от имени Заказчика:

ВрИО Главы МО «Селитренский сельсовет»


______________________ А.Н. Климашов



от имени Подрядчика:


___________________ _________________




страница1/6
Дата конвертации24.10.2013
Размер1,24 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы