Рабочая программа учебной дисциплины «инвестиционное право» Наименование магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» icon

Рабочая программа учебной дисциплины «инвестиционное право» Наименование магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»



Смотрите также:


Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


Кафедра предпринимательского и природоресурсного права


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО»


Наименование магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»

^ Направление подготовки:

юриспруденция







Профиль подготовки:

гражданско-правовой







^ Квалификация (степень) выпускника:


Магистр







^ Форма обучения :

очная, заочная



Оренбург

2013


СОДЕРЖАНИЕ



  1. Цели освоения учебной дисциплины 3

  2. Место учебной дисциплины в структуре основной

образовательной программы 3

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 4

4. Структура и содержание учебной дисциплины 13

5. Образовательные технологии 16

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

и контроля самостоятельной работы студентов 16

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 26

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 29


^ 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


Целями освоения учебной дисциплины «Инвестиционное право» являются: на основе изучения содержания и практики применения источников предпринимательского права, доктрины предпринимательского права:

  • ознакомление студентов с сущностью, современным со­стоянием и тенденциями развития правового регулирования инвестиционной деятельности;

  • выявление и анализ основных проблем правового регулирования инвестиционной деятельности;

  • формирование навыков применения норм об инвестиционной деятельности в практической деятельности;

  • формирование и развитие профессиональных навыков высококвалифици­рованного юриста;

  • воспитание студентов в духе уважения прав и законных интересов пред­принимателей, соблюдения законности и правопорядка при осуществле­нии инвестиционной деятельности.

^ В процессе освоения учебной дисциплины «Инвестиционное право» студент формирует и демонстрирует сле­дующие общепрофессиональные компетенции:

  • демонстрировать и применять базовые представления о правовом регулировании инвестиционной деятельности;

  • планировать и реализовыватъ мероприятия, связанные с применением принципов правового регулирования инвестиционной деятельности в право­творческой, правоприменительной и исследовательской деятельности;

  • оперировать принципами и нормами законодательства об инвестиционной деятельности во всех аспектах практической деятельности, в том числе при рассмотрении споров в судах;

  • свободно ориентироваться в системе законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность.

Задачами учебной дисциплины «Инвестиционное право» являются следующие:

- знание основных нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в Российской Федерации, осуществляемую как национальными, так и иностранными инвесторами;

- представление о проблемных вопросах правового регулирования инвестиционной деятельности;

- приобретение опыта работы с актами судебной и арбитражной практики;

- применение норм права в конкретной ситуации;

- ознакомление с порядком разрешения споров, возникающих в процессе инвестирования.



  1. ^ МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ


Учебная дисциплина «Инвестиционное право» входит в структуру профессионального цикла магистерской програм­мы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».

Цель учебного курса «Инвестиционное право» - более глубокое изучение студентами вопросов правового регулирования инвестиционной деятельности, чем в рамках общего курса по подготовке бакалавров.

Программа учебного курса направлена на углубленное изучение, как общих положений инвестиционного права, так и отдельных видов инвестиционной деятельности.

Изучение учебной дисциплины «Инвестиционное право» предполагает наличие у студента базовых познаний в об­ласти теории государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего, конституционного права России, административного, гражданского, финансового, уголовного и арбитражно-процессуального права.

^ При изучении учебной дисциплины «Инвестиционное право» студент, в частности, должен обладать сле­дующими «входными» знаниями и умениями:

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных понятий о государстве и праве;

  • наличие базовых представлений об основных отраслях российского права;

  • умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных пра­вовых актов и иных юридических документов,

  • умение осуществлять поиск, толкование судебной практики;

  • умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в обсуждении заданных проблем;

  • умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;

  • наличие навыков выполнения письменных работ;

  • умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические и иные научные исследования.



3. ^ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


В результате освоения учебной дисциплины «Инвестиционное право» обучающийся должен:

1) Знать: общие положения о правовом регулировании инвестиционной деятельности; актуальные проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности.

  1. Уметь: выявлять и анализировать проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности; применять принци­пы и нормы законодательства об инвестиционной деятельности; самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием законодательства об инвестировании; грамотно оперировать судебной практикой; использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».

  2. Владеть: навыками поиска источников предпринимательского права об инвестиционной деятельности, в том числе по Интернет-ресурсам; способностью к творческому развитию полу­ченных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систе­матизировать источники предпринимательского права об инвестиционной деятельности, которые будут созда­ны после завершения изучения учебной дисциплины. Студент должен быть в состоянии продемонстрировать свои знания по правовому регулированию инвестиционной деятельности путем прочтения обзорной лекции и/или выполне­ния письменной работы.


^ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ





п/п

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины

Коды формируемых компетенций

^ Планируемый результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)

1.

Понятие инвестиционной деятельности (инвестирования).

Понятие и виды инвестиций.



ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ПК-2; ПК-6; ПК-15; ПК-16

Обучающийся должен

знать:

-основные точки зрения на проблему определения инвестиционного права в системе российского права;

- основные категории инвестиционного права;

- определение предмета, метода и принципов инвестиционного права;

уметь:

- оперировать такими категориями, как инвестиции, прямая инвестиция, портфельная инвестиция, инвестирование, инвестор, субъекты инвестиционной деятельности, иностранная инвестиция, иностранный инвестор, гарантии защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, коммерческая организация с иностранными инвестициями, инвестиционный договор;

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере инвестиционной деятельности;

- анализировать нормы в сфере инвестиционной деятельности;

владеть:

- юридической терминологией, применяемой в нормативных правовых актах, регулирующих инвестиционную деятельность;

- навыками толкования инвестиционного законодательства;

- навыками анализа и обобщения полученной информации;

- навыками самостоятельной научно-практической деятельности;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов и по вопросам применения инвестиционного законодательства;

- навыками толкования нормативных правовых актов об инвестиционной деятель­ности;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.

2.

Объекты инвестиционной деятельности.

Субъекты инвестиционной деятельности.



ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Обучающийся должен:

знать:

- определение объектов инвестиционной деятельности и их видов;

- определение терминов «инвестор» и «субъект инвестиционной деятельности»;

- законодательство об инвестиционной деятельности;

уметь:

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- осуществлять толкование нормативных правовых актов в сфере инвестиционной в Российской Федерации;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право по изучаемой теме;

владеть:

- навыками работы с инвестиционным законодательством;

- понятийным аппаратом в сфере инвестиционного права;

- навыками работы с нормативными актами в данной сфере;

- необходимым понятийным аппаратом;

- навыками анализа и обобщения полученной информации;

- навыками самостоятельной научно-практической деятельности;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов и по вопросам применения инвестиционного законодательства;

- навыками толкования нормативных правовых актов об инвестиционной деятель­ности;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.

3.

Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в РФ.

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Обучающийся должен:

знать:

- определение терминов «иностранная инвестиция» и «иностранный инвестор»;

- законодательство об иностранных инвестициях;

уметь:

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- осуществлять толкование нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право по изучаемой теме;

владеть:

- навыками работы с инвестиционным законодательством;

- понятийным аппаратом в сфере инвестиционного права;

- навыками работы с нормативными актами в данной сфере;

- необходимым понятийным аппаратом;

- навыками анализа и обобщения полученной информации;

- навыками самостоятельной научно-практической деятельности;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов и по вопросам применения инвестиционного законодательства;

- навыками толкования нормативных правовых актов об инвестиционной деятель­ности;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.



4.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Обучающийся должен

знать:

- законодательство о государственном регулировании инвестиционной деятельности;

уметь:

- применять знания, полученные в ходе изучения науки при освоении учебной дисциплины;

- принимать решения в точном соответствии с законом;

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в области регулирования инвестиционной деятельности;

- составлять проекты нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в области инвестиционной деятельности;

- проводить мероприятия по обеспечению законности в инвестиционной сфере;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов, касающихся регулирования инвестиционной деятельности;

- осуществлять толкование нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования инвестиционной деятельности;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право;

владеть:

- юридической и экономической терминологией по вопросу государственного регулирования инвестиционной деятельности;

- навыками по составлению проектов нормативных правовых актов, касающихся инвестиционной деятельности;

- навыками самостоятельной научно-практической деятельности;

- навыками поиска учебного материала через Интернет;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.

5.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.



ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18

Обучающийся должен

знать:

- российское законодательство об особых экономических зонах;

- основные теоретические проблемы по изучаемой теме, обсуждаемые док­триной;

- судебную практику по спорам, возникшим из предпринимательской деятельности в особых экономических зонах;

уметь:

- давать правовой анализ практической ситуации, возникшей в предпринимательской деятельности в особых экономических зонах;

- давать рекомендации по совершенствованию российского законодательства об особых экономических зонах;

- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность в особых экономических зонах;

- принимать решения в точном соответствии с законом;

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в сфере предпринимательской деятельности в особых экономических зонах;

- строить корректные взаимоотношения с потребителями, направленными на уважение чести и достоинства, соблюдение и защиты прав и свобод человека и гражданина;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности в особых экономических зонах;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по применению законодательства в сфере предпринимательской деятельности в особых экономических зонах;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право по изучаемой теме;

владеть:

- навыками поиска учебного материала через Интернет;

- навыками составления проектов федеральных законов об изменении законода­тельства об особых экономических зонах;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов в области предпринимательской деятельности в особых экономических зонах;

- навыками толкования нормативных правовых актов об особых экономических зонах;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.

6.

Государственные гарантии защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.



ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Обучающийся должен

знать:

- российское законодательство об инвестиционной деятельности;

- основные теоретические проблемы по изучаемой теме, обсуждаемые док­триной;

- судебную практику по спорам, возникшим из инвестиционных правоотношений;

уметь:

- давать правовой анализ практической ситуации, возникшей в области инвестиционной деятельности;

- давать рекомендации по совершенствованию российского инвестиционного законодательства;

- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие обществен­ные отношения в сфере инвестиционной деятельности;

- принимать решения в точном соответствии с законом;

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в сфере инвестиционной деятельности;

- строить корректные взаимоотношения с потребителями, направленными на уважение чести и достоинства, соблюдение и защиты прав и свобод человека и гражданина;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по применению законодательства в сфере инвестиционной деятельности;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право по изучаемой теме;

владеть:

- навыками поиска учебного материала через Интернет;

- навыками составления проектов федеральных законов об изменении законода­тельства об инвестиционной деятельности;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов об инвестиционной деятельности;

- навыками толкования нормативных правовых актов об инвестиционной деятельности;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.

7.

Государственные гарантии защиты прав иностранных инвесторов. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. Преференции и ограничения в отношении иностранных инвесторов.



ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Обучающийся должен

знать:

- российское законодательство о деятельности иностранных инвесторов;

- основные теоретические проблемы по изучаемой теме, обсуждаемые док­триной;

- судебную практику по спорам, возникшим из правоотношений с участием иностранных инвесторов;

уметь:

- давать правовой анализ практической ситуации, возникшей в области деятельности иностранных инвесторов;

- давать рекомендации по совершенствованию российского законодательства об иностранных инвестициях;

- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие обществен­ные отношения с участием иностранных инвесторов;

- принимать решения в точном соответствии с законом;

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в сфере иностранных инвестиций;

- строить корректные взаимоотношения с потребителями, направленными на уважение чести и достоинства, соблюдение и защиты прав и свобод человека и гражданина;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере иностранных инвестиций;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по применению законодательства в сфере иностранных инвестиций;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право по изучаемой теме;

владеть:

- навыками поиска учебного материала через Интернет;

- навыками составления проектов федеральных законов об изменении законода­тельства об иностранных инвестициях;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов в области деятельности иностранных инвесторов;

- навыками толкования нормативных правовых актов об иностранных инвестициях;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.

8.

Организационные и договорные формы осуществления инвестиционной деятельности.

Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Открытие филиала иностранной компании на территории РФ.



ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11;ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Обучающийся должен

знать:

- российское законодательство об инвестиционной деятельности;

- основные теоретические проблемы по изучаемой теме, обсуждаемые док­триной;

- судебную практику по спорам, возникшим из инвестиционных правоотношений;

уметь:

- давать правовой анализ практической ситуации, возникшей в области инвестиционной деятельности;

- давать рекомендации по совершенствованию российского инвестиционного законодательства;

- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие обществен­ные отношения в сфере инвестиционной деятельности;

- принимать решения в точном соответствии с законом;

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в сфере инвестиционной деятельности;

- строить корректные взаимоотношения с потребителями, направленными на уважение чести и достоинства, соблюдение и защиты прав и свобод человека и гражданина;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по применению законодательства в сфере инвестиционной;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право по изучаемой теме;

владеть:

- навыками поиска учебного материала через Интернет;

- навыками составления проектов федеральных законов об изменении законода­тельства об инвестиционной деятельности;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов об инвестиционной деятельности;

- навыками толкования нормативных правовых актов об инвестиционной деятельности;

- методикой преподавания инвестиционного права по изучаемой теме.

9.

Договоры между предпринимателями. Особенности договоров финансовой аренды (лизинга), коммерческой концессии, простого товарищества.



ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Обучающийся должен

знать:

- российское законодательство о договорах;

- основные теоретические проблемы по изучаемой теме, обсуждаемые док­триной;

- основные виды инвестиционных договоров;

- судебную практику по спорам, возникшим из правоотношений по инвестиционным договорам;

уметь:

- давать правовой анализ практической ситуации, возникшей в результате заключения, исполнения и расторжения инвестиционных договоров;

- составлять договоры;

- давать рекомендации по совершенствованию российского законодательства о договорах;

- толковать нормы и принимать решения в точном соответствии с законом;

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в сфере инвестиционной де­ятельности;

- строить корректные взаимоотношения с контрагентами, направ­ленными на уважение их чести и достоинства, соблюдение и защиты прав и свобод человека и гражданина;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- осуществлять толкование нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по применению инвестиционного законодательства;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право;

владеть:

- навыками поиска учебного материала через Интернет;

- навыками составления проектов федеральных законов об изменении инвестиционного законода­тельства;

- навыками составления проектов экспертных заключений по проектам норма­тивных правовых актов и по вопросам применения инвестиционного законодательства;

- навыками толкования нормативных правовых актов о договорах;

- методикой преподавания инвестиционного права.

10.

Договоры между государством и предпринимателем.

Особенности соглашений о разделе продукции и концессионных соглашений.



ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9

Обучающийся должен

знать:

- российское законодательство об инвестиционных договорах;

- основные теоретические проблемы по изучаемой теме, обсуждаемые доктриной;

- судебную практику по спорам, возникшим из правоотношений по инвестиционным договорам;

уметь:

- давать правовой анализ практической ситуации, возникшей в результате заключения, исполнения и расторжения инвестиционные договора;

- составлять инвестиционные договоры;

- давать рекомендации по совершенствованию российского законодательства о договорах;

- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие обществен­ные отношения по договору;

- принимать решения в точном соответствии с законом;

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в сфере инвестиционного законодательства;

- строить корректные взаимоотношения с контрагентами, направ­ленными на уважение их чести и достоинства, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- осуществлять толкование нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по применению инвестиционного законодательства;

- доходчиво, квалифицированно преподавать инвестиционное право;

владеть:

- навыками поиска учебного материала через Интернет;

- навыками составления проектов федеральных законов об изменении инвестиционного законода­тельства;

- навыками толкования нормативных правовых актов о договорах;

- методикой преподавания инвестиционного права.



  1. ^ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Учебная дисциплина «Инвестиционное право» изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

^ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

по очной форме обучения





^ Раздел учебной дисциплины

Всего часов по дисциплине

Аудиторные часы

Самостоятельная работа

^ Форма текущего и промежуточного контроля










лекции

семинарские и практические занятия (интерактивные)







1.

Общие положения о правовом регулировании инвестиционной деятельности




4

6(2)

20

коллоквиум

2.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности







4(2)

20

коллоквиум

3.

Формы осуществления инвестиционной деятельности







4(2)

14

коллоквиум




Итого

72

4

14(6)

54

зачет



^ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

по заочной форме обучения





^ Раздел учебной дисциплины

Всего часов по дисциплине

Аудиторные часы

Самостоятельная работа

^ Форма текущего и промежуточного контроля










лекции

семинарские и практические занятия (интерактивные)







1.

Общие положения о правовом регулировании инвестиционной деятельности




4

2(2)

20

реферат

2.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности










20




3.

Формы осуществления инвестиционной деятельности







2

20







Итого

72

4

4(2)

60

зачет

^ Содержание учебной дисциплины



1.

Общие положения о правовом регулировании инвестиционной деятельности



Понятие инвестиционной деятельности (инвестирования).

Понятие и виды инвестиций.

Объекты инвестиционной деятельности.

Субъекты инвестиционной деятельности.

Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в РФ.

2.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности



Участие государства в инвестиционном процессе. Государство как участник инвестиционной деятельности. Государство как регулятор инвестиционной деятельности. Способы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.

Государственные гарантии защиты прав субъектов инвестиционной деятельности. Государственные гарантии защиты прав иностранных инвесторов. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. Преференции и ограничения в отношении иностранных инвесторов.

3.

Формы осуществления инвестиционной деятельности



Организационные и договорные формы осуществления инвестиционной деятельности.

Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Открытие филиала иностранной компании на территории РФ.

Договоры между предпринимателями. Особенности договоров финансовой аренды (лизинга), коммерческой концессии, простого товарищества.

Договоры между государством и предпринимателем.

Особенности соглашений о разделе продукции и концессионных соглашений.




  1. ^ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ




  1. Дистанционное проектирование.

  2. Интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги и др.).

  3. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации, электронное тестирование).

  4. Встречи с представителями предпринимательского сообщества, адвокатского и судейского корпуса, работниками прокуратуры, в том числе мас­тер-классы и круглые столы.


6. ^ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ


а) темы эссе и рефератов:

1. Понятие и признаки инвестирования.

2. Понятие и виды инвестиций.

3. Особенности портфельных инвестиций.

4. Особенности прямых инвестиций.

5. Субъекты инвестиционной деятельности.

6. Правовое положение инвестора.

7. Объекты инвестиционной деятельности.

8. Правовое положение иностранных инвесторов на территории РФ.

9. Правовой режим иностранных инвестиций на территории РФ.

10. Правовое регулирование коллективного инвестирования.

11. Правовое положение институциональных инвесторов.

12. Стадии инвестиционной деятельности. Понятие и значение инвестиционного проекта.

13. Роль государства в инвестиционном процессе.

14. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.

15. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.

16. Государственные гарантии защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.

17. Гарантия стабильности прав инвесторов.

18. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

19. Правовое положение филиала иностранной компании.

20. Ограничение участия иностранных инвесторов в деятельности стратегических хозяйственных обществ.

21. Договор финансовой аренды (лизинга) как форма осуществления инвестиционной деятельности.

22. Договор коммерческой концессии как форма осуществления инвестиционной деятельности.

23. Соглашения о разделе продукции.

24. Концессионные соглашения.


б) задания для самостоятельных работ:

1. Предусмотренная форма промежуточного контроля – контрольная работа. Контрольная работа должна быть подготовлена в письменной форме с количеством страниц 10-15 текста шрифтом 14. Работа должна быть построена на анализе законодательства с изложением позиции автора по рассматриваемому вопросу. Работа предполагает анализ примера из судебной практики, предложенного преподавателем.

При изучении актов судебной практики необходимо определить:

1) Субъектный состав правоотношений. Важно: давать не процессуально-правовое положение участников судебного разбирательства (истец, ответчик), нужен анализ правового положения участника спора, то есть краткую характеристику правового статуса каждого субъекта в соответствии с требованиями норм материального права.

2) Вид правоотношения. Предполагает аргументацию студента о том, какое правоотношения существовало между субъектами, в рамках которого возник спор, а также нужно дать характеристику прав и обязанностей сторон.

3) Предмет спора. Важно определить: в связи с чем возник спор? Чье право было нарушено, или какая обязанность была не исполнена, либо какое обязательство было исполнено ненадлежащим образом.

4) Применимые нормы права с обоснованием их применения и аргументацией выводов по спору.

5) Возражения истцов или ответчиков, которые были подтверждены или опровергнуты в результате рассмотрения дела.

В заключение работы сделать собственный вывод о результатах рассмотрения данного дела.

2. Составить проект договора финансовой аренды (лизинга).

3. Разработать устав коммерческой организации с иностранными инвестициями.

4. Дать характеристику следующих понятий: «капитальные вложения», «прямая иностранная инвестиция», «стратегические хозяйственные общества».

5. Привести примеры использования на практике отдельных форм осуществления инвестиционной деятельности: коммерческих организаций с иностранными инвестициями, лизинга, франчайзинга, соглашения о разделе продукции, концессионных соглашений.

6. Провести сравнительный анализ признаков соглашения о разделе продукции и концессионного соглашения в виде таблицы.


в) темы коллоквиумов:

1. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.

2. Особенности правового регулирования соглашений о разделе продукции.

3. Особенности правового регулирования концессионных соглашений.

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.


г) интерактивные формы (презентации):

1. Международно-правовое регулирование инвестиционной деятельности.

2. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.

3. Проблемы правового регулирования коллективного инвестирования.

4. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности.

5. Проблемы правового регулирования соглашений о разделе продукции и концессионных соглашений.

6. Правовое регулирование ограничения участия иностранных инвесторов в деятельности стратегических хозяйственных обществ.

7. Государственные гарантии защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.

8. Проблемы правового регулирования прямых инвестиций.

9. Проблемы правового регулирования портфельных инвестиций.

10. Проблемы правового регулирования финансовой аренды (лизинга).

11. Правовое регулирование совместной инвестиционной деятельности.

12. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями.


д) практические занятия

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования инвестиционных отношений

Понятие инвестиционной деятельности. Правовые формы инвестиционной деятельности. Проблемы отграничения правовых форм инвестиционной деятельности от смежных правовых институтов.

Классификация инвестиций. Цели инвестиционного законодательства как основа для различных интерпретаций понятия «инвестиции».

Система инвестиционного законодательства России. Принципы инвестиционного законодательства.

Проблема разграничения полномочий в регулировании инвестиционных отношений между федеральным уровнем, уровнем субъектов Российской Федерации и уровнем муниципальных органов власти.

Основные направления государственной инвестиционной политики.


^ Лекции с презентацией Система инвестиционного законодательства.

Интерактивное занятие по теме: Дискуссия о признаках, критериях инвестиционной деятельности, а также природе отношений, регулируемых инвестиционным законодательством.

Источники: Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений"; Федеральный закон "Об иностранных инвестициях"; Договор к Энергетической хартии; Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2006; Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М., 2006; Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М., 2006.

^ Семинары по теме: решение задач, составление юридического документа.

Задание 1 (решение задачи): Гражданин Петров обратился в суд с заявлением об истребовании квартиры, которая была создана на основании заключенного с ЗАО «Рудник» предварительным договором. Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что предварительный договор не порождает имущественных отношений.

Правильно ли решение судьи? Обоснуйте свое решение ссылками на законодательство. Каким образом Петров должен формулировать исковые требования?

Задание 2 (решение задачи): ООО «Конус» (инвестор) обратилось в арбитражный суд с иском ЗАО "Квартал" о признании права собственности на квартиру, построенную на основании инвестиционного договора с ответчиком (застройщиком), заключенного в 1998 году. Суд признал право собственности.

Какие подходы могут быть к разрешению казуса? Обоснуйте свое решение ссылками на законодательство. Какие требования могут быть предъявлены истцом?

Задание 3 (решение задачи): На научно-практическом семинаре по проблемам привлечения инвестиций в Россию, в частности, обсуждался вопрос о возможности принятия Инвестиционного кодекса Российской Федерации. Один из докладчиков утверждал, что такой кодекс должен быть построен по пандектной системе, устанавливать общие положения об инвестициях и регулировать отдельные институты инвестиционного права. Другой возражал, утверждая, что невозможно ввести единое понятие инвестиций для различных секторов экономики.

Оцените доводы каждого из докладчиков. Каково Ваше мнение на этот счет?

Задание 4 (составление юридического документа): Подготовьте от лица субъекта федерации проект предложения потенциальному инвестору о заключении концессионного соглашения по строительству морского порта.

Руководствоваться следует Федеральным законом "О концессионных соглашениях", постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2006 года № 745 "Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении морских и речных портов, гидротехнических сооружений портов, объектов производственной и инженерной инфраструктур портов"

^ Самостоятельная работа: подготовка к дискуссии.


Тема 2. Субъекты инвестиционных отношений. Защита прав инвесторов.

Понятие субъекта инвестиционных правоотношений. Инвестиционная деятельность как вид предпринимательской деятельности.

Проблема классификации субъектов инвестиционных правоотношений.

Понятие и правовое положение инвестора. Понятие инвестиционного риска и его значение для регулирования отношений с участием инвестора.

Иные субъекты инвестиционных отношений.

Профессиональные участники инвестиционного рынка.

Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования.

Основные способы защиты прав участников инвестиционных отношений.

Проблема законодательного обеспечения выбора между государственными и частными (договорными) юрисдикциями как способов разрешения конфликтов в инвестиционной сфере.

Международный коммерческий арбитраж – как механизм разрешения споров между инвесторами и реципиентами.

Инвестиционный арбитраж.

Третейский суд как механизм разрешения внутренних инвестиционных споров.

^ Лекция с презентацией Классификация субъектов инвестиционных отношений.

Интерактивное занятие по теме: Ролевая игра

«Разрешение инвестиционного спора». Описание ролевой игры.

Правительством Свердловской области 01.03.2008 издано постановление N 1 "О благоустройстве территории городского сада и строительстве кафе", которым предусматривалось проведение в 2009 году работ по благоустройству территории городского сада, а также строительство кафе за счет собственных и привлеченных средств инвестора - ЗАО "Инвестор".

Постановлением правительства от 26.03.2008 N 2 в постановление N 1 внесены изменения, согласно которым кафе передается в собственность инвестора, а остальные построенные объекты - в собственность субъекта федерации.

На основании этих постановлений правительство и общество 28.06.2008 заключили инвестиционный контракт, предметом которого явилась реализация инвестиционного проекта по благоустройству территории городского сада, включая строительство и реконструкцию объектов, указанных в постановлении N 1.

В рамках реализации инвестиционного проекта общество свои обязательства исполнило лишь в части выполнения работ по городской доле.

Общество неоднократно обращалось в правительство с письмами о продлении сроков реализации инвестиционного проекта, на что получило отрицательный ответ, оформленный постановлением N 3. Согласно данному постановлению инвестиционный проект прекращается в связи с невозможностью его реализации, а также по причине истечения срока действия инвестиционного контракта, постановление N 1 признано утратившим силу.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным постановления правительства № 3 "О прекращении реализации инвестиционного проекта", а также об обязании правительства издать распорядительные акты о продлении срока действия инвестиционного контракта.

Задание: Подготовьте исковое заявление в Арбитражный суд (готовят 3 студента – в роли представителя Истца, и выступают в ходе разбирательства).

Подготовьте отзыв на исковое заявление (готовят 3 студента – в роли представителя ответчика, и выступают в ходе разбирательства).

Подготовьте решение Арбитражного суда (готовят 3 студента – в роли судей, председательствующий ведет заседание, задаются вопросы сторонам, выносится и оглашается решение).

^ Семинары по теме: решение задач

Задание 1 (решение задачи): Между французской компанией "Промонд" и КУГИ Санкт-Петербурга было заключено инвестиционное соглашение о строительстве в Санкт-Петербурге мясоперерабатывающего завода. Условиями инвестиционного соглашения было предусмотрено, что разрешение споров, вытекающих из него, подведомственно Стокгольмскому арбитражу.

Проект не удалось реализовать. Французская сторона полагала, что виновником провала проекта являлась российская сторона. Через некоторый промежуток времени компания "Промонд" передала права требования к КУГИ Санкт-Петербурга немецкой юридической компании "Дойч Лойер", которая и предъявила исковое требование в Стокгольмском арбитраже.

На стадии обсуждения поданного искового заявления российская сторона возражала против рассмотрения дела Стокгольмским арбитражем, ссылаясь на то, что немецкая компания не является участником третейского соглашения.

Должен ли Стокгольмский арбитраж принимать спор к разрешению? Достаточно ли уступки права требования материально-правового обязательства для того, чтобы и процессуальные права переходили к правопреемнику?

Задание 2 (решение задачи):

ООО "Образец" обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Трест № 1 о расторжении договора инвестирования от 01.07.2008 и взыскании с ответчика неосновательного обогащения.

Решением Арбитражного суда в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции в части отказа во взыскании отменено, постановлено взыскать с ООО "Трест № 1" в пользу ООО "Образец" неосновательное обогащение. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Как усматривается из материалов дела, между ООО "Трест № 1" (заказчик) и ООО "Образец" (инвестор) был заключен договор инвестирования, по условиям которого инвестор обязался профинансировать строительство квартиры, состоящей из 3 комнат 150 кв. м, расположенную в трех уровнях с 1 по 3 этаж малоэтажной жилой застройки южнее микрорайона 500.

В свою очередь, заказчик обязался обеспечить строительство малоэтажной жилой застройки южнее микрорайона 500 (включая указанную квартиру) и выполнение своими силами или с привлечением третьих лиц всех работ по строительству дома, включая все работы, предусмотренные договором инвестирования.

Судами установлено, что во исполнение принятых на себя обязательств истец перечислил ответчику денежные средства на общую сумму 7 000 000, что подтверждается платежными поручениями.

По условиям договора квартира должна быть передана инвестору не позднее 4 квартала 2010 года, т.е. до 31.12.2010.

Установлено также, что ООО "Образец" направило в адрес ответчика запрос от с просьбой предоставить информацию о ходе выполнения работ и соблюдения сроков сдачи дома в эксплуатацию.

ООО "Трест № 1" письмом от 22.03.2010 сообщило, что по состоянию на 22.03.2010 строительство жилого дома N 2 находится на начальном этапе.

В последующем 23.11.2010 истец направил в адрес ответчика письмо с требованием расторгнуть договор инвестирования с 30.11.2010 и произвести возврат уплаченных во исполнение договора денежных средств в размере 7 000 000 руб.

Однако в установленный срок ответчик не произвел возврат денежных средств, в письме сообщил, что плановый срок завершения строительства переносится на 1-2 квартал 2011 года, а также отказывается от расторжения договора.

Поскольку ответчик уведомление о расторжении договора отклонил, денежные средства не вернул, истец обратился за защитой нарушенного права в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии существенных нарушений условий договора со стороны ответчика.

Апелляционный суд выводы суда первой инстанции об отсутствии существенных нарушений условий договора со стороны ответчика признал ошибочными.

Кроме того, давая оценку подписанному между сторонами договору инвестирования, апелляционный суд пришел к выводу о том, что указанный договор по своей правовой природе является договором о долевом участии в строительстве недвижимости, взаимоотношения сторон по которому регулируются положениями Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Поскольку договор не прошел государственную регистрацию, как это предусмотрено статьей 4 Закона N 214-ФЗ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о его незаключенности, что исключает возможность удовлетворения требования о его расторжении.

В этой связи уплаченная ООО "ГЕО" в счет исполнения обязательств по договору сумма 7 000 000 руб. квалифицирована апелляционным судом как неосновательное обогащение ответчика и взыскана с последнего в порядке статьи 1102 ГК РФ.

Оспаривая выводы апелляционного суда в части правовой квалификации договора и, соответственно, необходимости его государственной регистрации, податель кассационной жалобы ссылается на то, что подписанный между сторонами договор инвестирования от 04.07.2008 N 1-46/300 нельзя рассматривать как договор участия в долевом строительстве, поскольку ни одна из сторон не является застройщиком малоэтажной жилой застройки южнее микрорайона 300 по ул. 2 Горная в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, не обладает правами на землю, не имеет разрешения на строительство.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, ООО "Трест Строймеханизация" обратилось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Какое решение должен принять кассационный суд? Обоснуйте его.

^ Самостоятельная работа: подготовка к ролевой игре.


Тема 3. Инвестиционные договоры.

Понятие инвестиционного договора. Дефиниции инвестиционного договора в российском законодательстве.

Виды инвестиционных договоров. Общегражданские договоры, опосредующие инвестиционные отношения. Специальные инвестиционные договоры.

Собственно инвестиционный договор (инвестиционный контракт) и проблема его правовой квалификации.

Соглашение о разделе продукции. Договор участия в долевом строительстве. Концессионное соглашение. Договоры с инвестиционными фондами. Договоры с негосударственными пенсионными фондами. Иные формы инвестиционных договоров.

Инвестиционное планирование. Инвестиционный проект.

^ Лекция с презентацией Система инвестиционных договоров.

Интерактивное занятие по теме:

Дискуссия о проблемах формализации понятия "инвестиционный договор".

Дискуссия о критериях разграничения инвестиционных договоров.

Дискуссия об основаниях образования новых видов инвестиционных договоров.

Дискуссия о проблемах систематизации инвестиционных договоров.

Источники: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2006, Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М., 2006, Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М., 2006.

^ Семинары по теме: решение задач, подготовка юридического документа

Задание 1 (решение задачи):

Банк (Истец) и общество (ответчик) являются участниками торгов, проводимых в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа".

Согласно пункту 29.1 Правил проведения торгов по ценным бумагам, все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на бирже в соответствии с указанными Правилами, заключением, изменением и прекращением сделок на бирже, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при бирже.

В связи с несвоевременным исполнением Обществом сделки РЕПО и неуплатой переменного и фиксированного возмещения Банк, руководствуясь Правилами проведения торгов, обратился в третейский суд - Арбитражную комиссию.

Решением Арбитражной комиссии с Общества в пользу Банка взыскано 1 000 000 руб..

Неисполнение Обществом указанного решения в добровольном порядке послужило основанием для обращения Банка в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Кассационный суд, рассматривая спор, указал, что для признания сторонами третейского соглашения в качестве обязательного условия предусматривается наличие воли сторон, а для признания действительности третейского соглашения, заключенного в форме договора присоединения, необходимо наличие волеизъявления сторон на передачу уже имеющегося спора в определенный третейский суд. В качестве доводов о необходимости отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда Общество ссылалось на отсутствие между ним и Банком надлежащим образом оформленного третейского соглашения, подтверждающего намерение сторон о передаче спора на рассмотрение в третейский суд - Арбитражную комиссию. Из содержания Правил проведения торгов следует, что волеизъявление сторон фактически подменено императивным решением биржи, при котором создан третейский суд и которая не являлось стороной по спорной сделке РЕПО. Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона о третейских судах между Обществом и Банком отсутствовало надлежащим образом оформленное третейское соглашение, подтверждающее намерение сторон передавать споры на рассмотрение в Арбитражную комиссию.

Не согласившись с постановлением кассационного суда, Банк обратился с заявлением в ВАС РФ.

Подлежит ли оставлению в силе решение суда кассационной инстанции? Обоснуйте решение. Было ли заключено третейское соглашение?

Задание 2 (подготовка договора)

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 ФЗ от 24.07.2002 № 111-ФЗ Управляющий активами индексного инвестиционного фонда, заключивший договор в целях размещения средств пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных эмитентов, обязан предоставлять информацию о составе, структуре, рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений в соответствии с договором. При этом существенные условия договоров с управляющим активами индексного инвестиционного фонда в целях размещения средств пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных эмитентов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Однако на 01.02.2012 Правительство РФ не приняло соответствующего постановления.

При подготовке проекта договора управляющий поставил задачу определить перечень условий, необходимых для включения в договор в качестве существенных.

Подготовьте проект соответствующего договора. Обоснуйте включение в него необходимых условий, которые будут рассматриваться в качестве существенных.

Руководствоваться следует: Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 24.07.2002 № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"

Самостоятельная работа: подготовка к дискуссии.


Тема 4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Международно-правовые основы инвестирования

Основные правовые режимы иностранных инвестиций. Доктрина Кальво и ее значение для международно-правового регулирования инвестиций

Режим недискриминации. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. Преференциальный режим.

Международные акты как источник регулирования иностранных инвестиций.

Международные многосторонние инвестиционные договоры. Соглашение ГАТТ – ВТО (General Agreement on Tariffs and Trade). Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС). Договор к Энергетической Хартии. Иные многосторонние международные акты в сфере инвестирования.

Двусторонние акты как источник иностранных инвестиций. Двусторонние инвестиционные договоры. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Типологизация двусторонних международных актов в российском праве.


^ Лекция с презентацией Система источников правового регулирования иностранных инвестиций и международных инвестиций.

Интерактивное занятие по теме: Обсуждение дела Зедельмайера против Российской Федерации

^ Семинары по теме: решение задач, подготовка юридического документа

Задание 1 (решение задач):

Немецкая компания "Траст" заключила инвестиционный договор с российским акционерным обществом "Вера", в соответствии с условиями которого предусмотрено, что рассмотрение споров, вытекающих из этого договора, возможно международным арбитражем при Стокгольмской торговой палате. В то же время, по усмотрению немецкой компании иск может быть предъявлен в государственный суд города Берлина. Инвестиционный договор был заключен в Москве и его реализация также предполагалась в Москве.

Спустя год после заключения контракта российская компания обратилась в арбитражный суд города Москвы с иском о признании инвестиционного договора в части определения юрисдикции разрешения споров недействительной. Иск был обоснован тем, что стороны не равны в возможностях прибегнуть к юрисдикции.

Разрешите спор. Является ли действительным указанное соглашение о порядке разрешения споров?

Задание 2 (подготовка проекта двустороннего инвестиционного соглашения).

По заданию Правительства РФ Министерство юстиции приступило к разработке проекта двустороннего соглашения между Российской Федерации и государством Лимонией о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

В основе подготовки такого проекта лежит Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2001 № 456 «О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений», которым утверждено Типовое соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений).

Подготовьте проекта Соглашения, опираясь на постановление № 456.

Самостоятельная работа: подготовка к обсуждению дела Зедельмайера.


е) контрольные вопросы к зачету:

  1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.

  2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.

  3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.

  4. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.

  5. Организационные формы осуществления инвестиционной деятельности.

  6. Договорные формы осуществления инвестиционной деятельности.

  7. Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения.

  8. Ограничения участия иностранных инвесторов в деятельности стратегических хозяйственных обществ.

  9. Государственные гарантии прав иностранных инвесторов.

  10. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.


^ 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


а) основная литература:

  1. Российское предпринимательское право. Учебник / Под ред. И.В. Ершо­вой, Г.Д. Отнюковой - М.: Проспект, 2006.

  2. Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. Изд. 5-е. - М.: Юриспруденция, 2009.

  3. Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебное пособие - М.: Юриспруденция, 2008.

  4. Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М.: Волтерс Клувер, 2006.

  5. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М.: Волтерс Клувер, 2006.


б) дополнительная литература:

  1. Афанасьев М. Инвестирование накопительной части трудовой пенсии // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2006. N 8.

  2. Базарова А. Создание особых экономических зон // Аудит и налогообложение. 2007. N 10.

  3. Бойко Т., Степанов Д. Ограничения доступа иностранных инвесторов на российский страховой рынок // Корпоративный юрист. 2008. N 8.

  4. Борисов А.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации "О недрах". М.:"Деловой двор", 2008.

  5. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (постатейный). М.: "Деловой двор", 2008.

  6. Братановский С.Н., Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" // Система ГАРАНТ.

  7. Буркова А.Ю. Инвесторы паевых инвестиционных фондов: так ли они беззащитны? // Законодательство. 2005. N 2.

  8. Вавулин Д.А. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами // Право и экономика. 2008. N 7.

  9. Горюнов И.Ю., Михальчук В.Ю. О финансовом потенциале негосударственных пенсионных фондов // Финансы. 2008. N 10.

  10. Захаров Р.А. Особенности финансовой аренды (лизинга) недвижимости // Законодательство. 2006. N 9.

  11. Китанина Е.Е. Концессионные соглашения по российскому законодательству: теория и практика // Законодательство и экономика. 2008. N 3.

  12. Косырев Б. Размещение накопительной части пенсии // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2007. N 49.

  13. Кукушкин А.А. Понятие группы лиц в российском антимонопольном законодательстве // Право и экономика. 2008. N 11.

  14. Леонтьев С.Е. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (постатейный). М.: "Деловой двор", 2008.

  15. Ляпина О.А., Колоколов А.В., Свечникова И.В., Кощеев С.А. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" // Система ГАРАНТ.

  16. Максимова Л.Ф. Договор лизинга: правовые аспекты // Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 2008. N 3.

  17. Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы деятельности: учебное пособие. - 2-е изд. М.: "Дело", 2007.

  18. Налетов К.И. Еще раз о правовой природе концессионного соглашения в сфере недропользования // Законодательство и экономика. 2005. N 10.

  19. Осипов Д.В. Закрытый паевой инвестиционный фонд: его особенности и налогообложение // Налогообложение, учет и отчетность в инвестиционной и управляющей компаниях. 2006. N 1.

  20. Павлов П.В. Правовые аспекты и исторические предпосылки создания института особых экономических зон в Российской Федерации // Журнал российского права. 2008. N 8.

  21. Пантешкина А. Риски российского лизинга // Риск-менеджмент. 2008. N 7-8.

  22. Петрунин В.В. Комментарий к изменениям законодательства об иностранных инвестициях в российскую экономику // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. 2008. N 8.

  23. Петрунин В.В. Комментарий к Федеральным законам от 30.10.2007 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. 2008. N 3.

  24. Петрунин В.В. О морских портах и особых экономических зонах в России // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2008. N 1.

  25. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели). – М.: Волтерс Клувер, 2005.

  26. Толкушкин А.В. Комментарий (постатейный) к Федеральному закону от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" // Система ГАРАНТ.

  27. Толкушкин А.В. Комментарий (постатейный) к Федеральным законам от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и от 22 июля 2005 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" // Система ГАРАНТ.

  28. Туктаров Ю. Частная сущность права недропользования // эж-ЮРИСТ. 2005. N 14.

  29. Федорова Ю.Н. Правовой режим земель, предоставленных для пользования недрами // Право и экономика 2007. N 1.

  30. Фурта С. Передача имущества в лизинг: особенности учета и налогообложения // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2008. N 23, 24.

  31. Черешева Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 07.05.1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" // Система ГАРАНТ.


в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

  1. Информационно-правовая система «Гарант»

  2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»

  3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации http://www.cbr

  4. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru

  5. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru


г) основные нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ

  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ

  5. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

  6. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»

  7. Закон РСФСР от 4.07.1991 № «Об иностранных инвестициях» (Утратил силу)

  8. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»

  9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

  10. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»

  11. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

  12. Федеральный закон от 5.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

  13. Федеральный закон от 9.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях»

  14. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

  15. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

  16. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»

  17. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»




  1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


  1. Аудиторный фонд Оренбургского института (филиала) МГЮА

  2. Библиотека Оренбургского института (филиала) МГЮА

  3. ЭВМ и программное обеспечение, включая доступ к Интернету

  4. Аппаратура для дистанционного проектирования



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Юриспруденция»


Автор: Т.В. Ефимцева





Дата конвертации29.10.2013
Размер0,55 Mb.
ТипРабочая программа
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы