Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта участка газопровода-ввода многоквартирного дома icon

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта участка газопровода-ввода многоквартирного дома



Смотрите также:
Утверждаю

Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц»

Г.В. Марчихина__________________

«____» __________________2013г.


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации

капитального ремонта участка газопровода-ввода многоквартирного дома


1. Общие положения.

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта участка газопровода-ввода, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома № 42 по ул. Комсомольской в г. Калининграде, согласно технических условий и задания на проектирование.

1.2. Заказчиком является: ООО «ЖЭУ № 12 Ц».

1.3. Организатором конкурса является: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов».

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 34 107 (тридцать четыре тысячи сто семь) рублей, в том числе НДС 18%: 5 202 (пять тысяч двести два) рубля 76 копеек.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является 09-45 час дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 15, часы работы: с 9-00 часов до 18-00 часов, обед: с 13-00 часов до 14-00 часов.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут "26" июля 2013 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере 3% от начальной цены договора подряда.

1.9. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере 1 023 (одна тысяча двадцать три) рубля 21 копейка (3% от начальной цены договора подряда), до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: УФК по Калининградской обл. (муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов», л/с 05353021690) ИНН 3906290858/КПП 390601001, , р/с 40302810127483000094, БИК 042748001, ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области, г. Калининград, ОКПО 22885619, ОКАТО 27401368000, ОГРН 1133926010833.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Козлов Сергей Вячеславович, тел.: (4012) 92-35-81; 8-900-569-65-76; ф. 46-96-21; mkukrmkd@klgd.ru.


2. Требования к участникам конкурса. К участию в конкурсе допускаются организации, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению №3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации);

3.1.6. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

6.1.1 цена договора: максимальное количество баллов - 60;

6.1.2 срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

6.1.3 квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:

6.2.1 опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

6.2.2 квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.2.3 участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2. В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.


Таблица 1


Балльная оценка ранжированных заявок

по критерию "Цена договора"




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Цена договора

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0



Таблица 2


Балльная оценка ранжированных заявок

по критерию "Срок выполнения работ"




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Срок выполнения

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0



6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".


Таблица 3


Начисление штрафных баллов по подкритериям

критерия "Квалификация"




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Подкритерии

Показатель подкритерия (ед.)

Количество штрафных баллов




Квалификация

20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)


2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и более с опытом работы более 5 лет

5

в остальных случаях

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и более

10























* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.


6.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Льготы отдельным категориям участников.

7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию "Цена договора" отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5% от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

7.2. Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3. Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками. Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию "Цена договора" производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.


Приложение № 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации капитального

ремонта системы газоснабжения многоквартирных домов


Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ право заключения договора на выполнение

работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта системы газоснабжения МКД №___ по ул. ______________ в г. Калининграде согласно технического задания на проектирование.


1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо





2. Электронный адрес участника__________________________________________________

3. Участник ______________________ плательщиком налога на добавленную

является (не является),

стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

5. Право на льготы.

5.1. Участник является _________________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)


Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предшествующий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость

рублей




Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год

рублей





5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу __________________ (да/нет).

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:



№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные дни с даты начала работ





9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"


№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Значение
(все значения
указываются
цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2-х лет




- с опытом работы более 5 лет

3

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.





10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________ рублей, ___________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)


9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _______________________ ___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)


10. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес) документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


Приложение № 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации капитального

ремонта системы газоснабжения многоквартирных домов


Опись

входящих в состав заявки документов

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации капитального ремонта системы газоснабжения многоквартирных домов


_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов


































































































Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации капитального

ремонта системы газоснабжения многоквартирных домов


ДОВЕРЕННОСТЬ № ______


Место составления: __________________ Дата выдачи: ________________


Настоящей доверенностью

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании

_____________________________________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)


Настоящая доверенность выдана сроком на ________________.


Подпись __________________________________________________ ____________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации капитального

ремонта системы газоснабжения многоквартирных домов


Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной

отрасли и опыт работы на руководящих должностях

не менее 5 лет


№ п/п

ФИО

Должность
в компании

Стаж
работы в
отрасли

Стаж
работы в
организации

Название
учебного
заведения и год
окончания

Примечания

1



















2



















3



















4



















5



















6




















Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: _____________________________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):


1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации капитального

ремонта системы газоснабжения многоквартирных домов


Договор № ___

на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации капитального

ремонта системы газоснабжения многоквартирного дома ____________________________


«____» __________________2013г.


_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________, действующего на основании _______________________ (далее–«Заказчик») с одной стороны и _____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________, действующего на основании _______________________ (далее – «Подрядчик»), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА


1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке и согласованию с ресурсоподающей организацией проектно-сметной документации капитального ремонта системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества (далее – работы) многоквартирного дома _________ (далее – объект), расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями , прилагаемым к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет ________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС __________ руб.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. Проект выполняется в составе, определённом СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Положениями Градостроительного кодекса РФ и согласно прилагаемой смете.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, указанную в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол открытого конкурса по отбору подрядной организации № _______ от "___" _______ 20__ г.


^ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА


2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору или поручительство владельца компании подрядчика, третьих лиц, или (в случае отсутствия потребности в авансовом платеже) залог денежных средств в размере не более 10% от общей стоимости договора. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок со дня подписания Договора Сторонами. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения договора, то договор расторгается.


  1. ^ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН




  1. «Заказчик» обязуется предоставить «Подрядчику» необходимые для выполнения проектных работ исходные данные по объекту.

  2. «Заказчик» обязуется предоставить «Подрядчику» задание на проектирование и технические условия от ресурсоподающей организации.

  3. «Подрядчик» обязуется выполнить проектные работы в срок до ____________ 2013 г. при условии получения всех исходных данных и ТУ, с учётом согласований выполненной проектной документации с ресурсоподающей организацией.

2.4. «Заказчик» обязуется производить оплату в соответствии с п.п. З.2, З.З, 3.4, настоящего Договора на расчётный счёт «Подрядчика».


^ 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ


3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, в соответствии с прилагаемой сметой, составляет сумму - _______ руб. 00 коп. НДС предусмотрен ( не предусмотрен)

3.2. Предоплата в размере - 30 % от _______ руб. 00 коп. производится в течении пяти рабочих дней, с момента заключения к договора и предоставления банковской гарантии.

3.3. Окончательный расчет по Договору выплачивается на основании акта приемки выполненных работ и справки по форме КС-3 в 3х-дневный срок ( три рабочих дня) с даты подписания Заказчиком указанных документов.


^ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



  1. Начало работ: через три календарных дня с момента подписания договора.

  2. Окончание работ: согласно п. 2.3 настоящего договора.

  3. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения обязательств по нему.




  1. ^ ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ




  1. По завершению работы «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» проектно-сметную документацию в сроки, оговоренные Договором, в полном объеме и согласованную ( проект) с ресурсоподающей организацией

  2. Все дополнительные работы, связанные с изменением объемов работы, оформляются двусторонними соглашениями, но без превышения договорной стоимости работ.

  3. «Заказчику» вправе контролировать выполнение работы «Подрядчиком» на каждом этапе.

  4. «Подрядчик» после выполнения «Заказчиком» п. 3.3 настоящего договора предоставляет «Заказчику» весь необходимый материал, обеспечивающий проведение дальнейших согласований (смета).

  5. Проект выдаётся «Заказчику» в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.




  1. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН




  1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  2. «Заказчик» вправе использовать проектную документацию по своему усмотрению. Авторские права на проектную документацию принадлежат «Подрядчику». «Заказчик» не вправе без согласования с «Подрядчиком» вносить изменения в проектную документацию.


^ 7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА


7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

7.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 3 дней с установленной в Пункте 4.1. настоящего Договора даты начала Работ.

7.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 7.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

7.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.


^ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

8.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

^ 9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ


Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Технические условия

№ 2. Смета-калькуляция на проектирование

№3 . Задание на проектирование.


^ 10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


18.1. Заказчик:

_____________________________________________________________________________

Местонахождение:

_____________________________________________________________________________

Реквизиты:

_____________________________________________________________________________


18.2. Подрядчик:

_____________________________________________________________________________

Местонахождение: _____________________________________________________________________________

Реквизиты:

_____________________________________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик

"______" _______________ 20____ г. "______" _______________ 20____ г.


М.П. М.П.


Приложение № 2 к Договору


с м е т а



№ п/п

Наименование работ

^ Обоснование стоимости и стоимость

Стоимость в тыс. руб., вкл. НДС

1

2

3

4







1.




Справочник базовых цен на проектные работы для строительства

Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 2012





2.










3.













Итого:







Приложение № 1 к Договору






Утверждаю:


_____________________/ ______________/ «_____» ___________ 2013 г.



Задание на проектирование

по объекту капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по

ул.______________ д._____________ в г. Калининграде»

№№

п/п


Перечень основных данных и требований


Обоснование

1

2

3



Основание для проектирования


Заказчик


Вид строительства


Стадийность проектирования


Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания


Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций


Основные требования к инженерному оборудованию


Сроки выполнения проекта


Документация


Требования к сметной документации


Особые условия


Количество экземпляров


Особые условия составления проекта



Решение суда


МУП «___________»


Капитальный ремонт


Рабочий проект





Разработал


п.п _______________________________________________________


Согласовано


М.П.



Скачать 372,12 Kb.
Дата конвертации04.11.2013
Размер372,12 Kb.
ТипКонкурс
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы