Конкурсная документация icon

Конкурсная документация



Смотрите также:
  1   2   3   4   5   6   7





Приложение 3

к приказу Федерального агентства по недропользованию

от 17.02.2012 г. № 197



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ




на проведение Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на размещение в 2012 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации по направлению «Государственное геологическое информационное обеспечение».





СОДЕРЖАНИЕ

тр.

ЧАСТЬ I

КОНКУРС

3

^ РАЗДЕЛ I.1

Приглашение к участию в конкурсе

3

РАЗДЕЛ I.2

Общие условия проведения конкурса

4

^ РАЗДЕЛ I.3

Информационная карта конкурса

24

РАЗДЕЛ I.4

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа


34

I.4.1

Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе

34

I.4.2

Форма заявки на участие в конкурсе

36

1.4.2.1

Форма предложения участника размещения заказа о цене государственного контракта

38

I.4.2.2

Форма предложения участника размещения заказа о качестве работ

39

1.4.2.3.

Форма сведений о квалификации участника размещения заказа

41

I.4.3

Форма анкеты участника размещения заказа

42

I.4.4

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа


44

I.4.5

Форма запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

45

ЧАСТЬ II

^ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

46




на выполнение работ по объекту № 14-01/12

47

^ ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

64




на выполнение работ по объекту № 14-01/12

65



ЧАСТЬ I. КОНКУРС
^

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ




Уважаемые дамы и господа!


Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт).

Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.



^

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА




Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5

1.1. Законодательное регулирование 5

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 5

^ 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ 5

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта 5

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты 5

1.6. Требования к Участникам размещения заказа 5

1.7. Привлечение соисполнителей 6

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе 6

1.9. Преференции 6

^ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 6

2.1. Содержание Конкурсной документации 6

2.2. Получение Конкурсной документации 7

2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации 8

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 8

2.5. Внесение изменений в извещение 9

2.6. Отказ от проведения конкурса 9

^ 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 9

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе 9

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 9

^ 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 10

3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе 11

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ 12

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 12

^ 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 12

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе 12

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 13

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе 13

^ 4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе 14

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 14

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе 14

^ 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 15

5.1. Порядок вскрытия конвертов 15

В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся. 16

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе 16

^ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 19

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта 19

6.2. Публикация результатов конкурса 19

^ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 19

7.1. Срок заключения контракта 19

7.2. Условия заключения контракта 20

7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 20

7.4. Права и обязанности победителя конкурса 21

7.5. Права и обязанности Заказчика 21



^ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

^ 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Открытый конкурс на право заключения государственного контракта в 2012 году на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации по направлению «Государственное геологическое информационное обеспечение».

1.3.2. Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.3. Победивший в конкурсе Участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

^ 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

^ 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

^ 1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

  1. об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

  2. об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

^ 1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь соисполнителей в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

^ 1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.


^ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

Часть I

Конкурс

Раздел I.1

Приглашение к участию в конкурсе

Раздел I.2

Общие условия проведения конкурса

Раздел I.3

Информационная карта конкурса

Раздел I.4

Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа

I.4.1

Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе

I.4.2

Форма заявки на участие в конкурсе

1.4.2.1

Форма предложения Участника размещения заказа о цене государственного контракта

I.4.2.2

Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ

1.4.2.3

Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа

I.4.3

Форма анкеты Участника размещения заказа

I.4.4

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа

I.4.5

Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации

Часть II

Проект государственного контракта




на выполнение работ по объекту № 14-01/12

Часть III

Техническое (геологическое) задание




на выполнение работ по объекту № 14-01/12

^ 2.2. Получение Конкурсной документации




страница1/7
Дата конвертации06.11.2013
Размер2,62 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы